Комплексный договор поставки

Комплексный договор поставки

Уважаемые потребители природного газа!

ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает вам воспользоваться новой уникальной услугой – комплексным договором поставки газа, благодаря которой физические лица могут получить газ в максимально короткие сроки.

Теперь провести в дом газ реально. ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает вам воспользоваться новой уникальной услугой – комплексным договором поставки газа.

1. Что такое комплексный договор?

Комплексный договор поставки газа – это упрощение всех процедур по подключению к газовым сетям. Под руководством нашей компании любые проектные работы, согласования, строительно-монтажные работы, техническое обслуживание и даже выбор специализированного оборудования производятся в одном месте, что способствует экономии вашего времени и средств.

Каждому потенциальному потребителю, заключившему комплексный договор, присваивается номер лицевого счета, за ним закрепляется куратор нашей компании, полностью контролирующий исполнение комплексного договора поставки газа.

2. Порядок заключения комплексного договора

Для заключения комплексного договора поставки газа вам необходимо представить минимальный пакет правоустанавливающих документов и обратиться в один из офисов нашей компании для подписания договора. Зарезервировать удобное для вас время подписания договора, подать заявление о его заключении и направить в наш адрес необходимые документы вы можете удаленно, воспользовавшись нашим сайтом.

3. Перечень необходимых документов:

Предоставив указанные ниже документы, Вы можете провести газ в дом в рекордно короткие сроки!

  1. Копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт);
  2. Копия документов, подтверждающих право собственности заявителя на объект капитального строительства и земельный участок (свидетельство, договор соц. найма, договор аренды, разрешение на строительство);
  3. Ситуационный план расположения земельного участка, с привязкой к территории населенного пункта

Комплексный договор

Уважаемые потребители природного газа!

ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает Вам воспользоваться новой уникальной услугой – комплексный договор поставки газа, благодаря которой можно получить газ в короткие сроки.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает Вам воспользоваться новой уникальной услугой – комплексный договор поставки газа.

1. Что такое комплексный договор?

Комплексный договор поставки газа – это упрощение всех процедур по подключению к газовым сетям. Под руководством нашей компании любые проектные работы, согласования, строительно-монтажные работы, техническое обслуживание и даже выбор специализированного оборудования производятся в одном месте, что способствует экономии вашего времени и средств.

Каждому потенциальному потребителю, заключившему комплексный договор, присваивается номер договора, за ним закрепляется куратор нашей компании, полностью контролирующий исполнение комплексного договора поставки газа.

2. Порядок заключения комплексного договора (юридические лица)

Для заключения комплексного договора поставки газа Вам необходимо представить минимальный пакет правоустанавливающих документов и обратиться в один из офисов нашей компании для подписания договора. Зарезервировать удобное для Вас время подписания договора, подать заявление о его заключении и направить в наш адрес необходимые документы Вы можете удаленно, воспользовавшись нашим сайтом.

3. Перечень необходимых документов для юридических лиц:

  1. Письмо о заключении договора;
  2. Копии учредительных документов, (устав в действующей редакции; учредительный договор\решение учредителя; Положение);
  3. Копии свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г;
  4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
  5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол собрания\решение участника, приказ о назначении) или иного уполномоченного на подписание договора лица (доверенность);
  6. Выписка из ЕГРЮЛ\ЕГРИП;
  7. Карточка предприятия (с реквизитами);
  8. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
  9. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
  10. Расчет потребности газа.
  11. Технические условия

Законны ли «смешанные договоры»?

Иногда бухгалтеру приходится работать с договорами, которые одновременно содержат элементы поставки и подряда, или, например, агентирования и купли-продажи. Сразу возникают вопросы – законны ли такие соглашения? И если «да», то при каких условиях и какими нормами права они регулируются? Анна Мишина нашла ответы.

По сути, смешанный или комбинированный договор – это соглашение, в котором содержатся элементы различных законодательно предусмотренных контрактов. Соответственно, предмет такой «конструкции» включает в себя фрагменты нескольких самостоятельных контрактов, при этом «части» сливаются в единое целое, и объединяются общей целью. Права и обязанности сторон по одному договору связываются с осуществлением прав и обязанностей, предусмотренных другим соглашением. При этом попытка разделить перечисленные выше условия неминуемо нарушает первоначальную волю сторон (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 декабря 2010 года по делу № А19-8485/10).

В качестве примера можно привести следующий спор. Две компании заключили между собой агентский договор, условия которого предусматривали обязанность агента самостоятельно выкупить товар, отгруженный принципалом, если он не был реализован агентом. Арбитражный суд сделал обоснованный вывод об установлении между сторонами отношений смешанного характера с элементами агентского договора по типу комиссии и купли-продажи, а также наличия у ответчика обязательства по выкупу переданного ему товара (постановление ФАС Московского округа от 10.12.2009 г. № КГ-А40/11396-09 по делу № А40-40119/09-85-332).

Необычные договорные «конструкции»

Кроме смешанных соглашений, на практике можно столкнуться и еще с несколькими необычными договорными «конструкциями». Во-первых, «комбинированный» контракт следует отличать от простого непоименованного, т.е. того, который напрямую не указан в законе, но соответствует его требованиям, и может быть заключен согласно принципу свободы договора. Дело в том, что смешанный контракт – он, по сути, тоже непоименованный. Но, в отличие от простого «безымянного», он, как уже было сказано выше, включает в себя элементы разных договоров, тогда как тот – одиночен и самостоятелен. И, кроме того, к простому непоименованному соглашению будут применять правовые нормы наиболее сходных договоров одного и только одного вида. То есть в данном случае не получится использовать правила по нескольким соглашениям. Это будет просто неверно и впоследствии может вызвать проблемы.

Не следует путать смешанный договор с объединенным. Хоть последний и содержит в себе признаки нескольких соглашений, однако в его «теле» присутствуют не отдельные элементы различных контрактов, а практически целые различные соглашения.

Смешанный договор необходимо отличать от комплексного, то есть такого, который объединяет в себе черты двух и более разновидностей одного и того же вида контрактов (купли-продажи, подряда, оказания услуг, банковского счета). В качестве примера можно привести соглашение об изготовлении и последующем монтаже оборудования. Или популярный сегодня комплексный банковский договор, в рамках которого кредитная организация представляет клиенту сразу несколько услуг – открытие и ведение банковского счета, получение информации по счету и выпуск и обслуживание карты. Соответственно, применение к комплексному договору правил смешанных соглашений (например, попытка урегулирования указанного выше договора не только нормами о банковском счете, но и правилами об оказании услуг) неминуемо приведут к ошибкам.

Не следует также путать смешанный и многообъектный договор. Последний характеризуется тем, что его предмет охватывает положения одного поименованного контракта, например, аренда или поставка, однако объектов сделки при этом несколько. Тут речь может идти, допустим, о договоре на предоставление в аренду нескольких земельных участков или контракте на поставку одновременно нескольких позиций товара.

И, наконец, не следует отождествлять смешанный договор с объединенным. Хоть последний и содержит в себе признаки нескольких соглашений, однако в его «теле» присутствуют не отдельные элементы различных контрактов, а практически целые различные соглашения. При этом, они объединены в одном документе, но не «смешаны» до степени неразрывности.

Главные и второстепенные

Как уже было сказано выше, попадая в смешанный договор, элементы разных контрактов объединяются общей юридической целью. Соответственно, к такому «миксу» применяются нормы права, регулирующие каждый входящий в него договор. Здесь-то предпринимателей и бухгалтеров, работающих со смешанными соглашениями, и подстерегает сложность. Потому что договоры могут соединяться, так сказать, в равных «пропорциях», и в этом случае их «родные» нормы – равноправны.

А бывает, что элементы одного контракта лишь дополняют другой, являясь как бы второстепенными. И в этом случае нормы «основного» соглашения имеют приоритет перед нормами «дополнительного».

Понять, какое из обязательств смешанного договора первостепенно, а какое – вторично, важно в том случае, если элементы соглашения по своей сути противоречат друг другу. «В данном случае, – комментирует московский адвокат Сергей Воронин, – хорошим примером может послужить смешанный договор, согласно которому фирма обязалась предоставить сотруднику в безвозмездное пользование компьютер и лазерный принтер сроком на один год, а сотрудник в течение этого времени должен был осуществлять техподдержку логистического программного продукта, в этом случае, мы имеем смешанный договор с элементами безвозмездного пользования и оказания услуг. А когда сотрудник перестал реагировать на требования устранить сбои в системе, и при этом наотрез отказался вернуть принтер с компьютером, руководитель обратился ко мне, чтобы «найти на него управу».

Смешанный договор необходимо отличать от комплексного, то есть такого, который объединяет в себе черты двух и более разновидностей одного и того же вида контрактов.

И, разобравшись в контракте, он увидел, что в договор включены условия двух сделок, которые в принципе не могут «ужиться вместе». Ведь при безвозмездном пользовании не может быть никакого встречного предоставления, в частности, в виде услуг ссудополучателя! Соответственно, в данном случае «выжить» должны элементы только одного обязательства– либо оказания услуг (которые, по логике, должны стать возмездными), либо безвозмездного пользования. В конце концов, порядком потрепав друг другу нервы и потеряв время, стороны не смогли решить, какие из правоотношений им дороже, и договорились оформить два самостоятельных соглашения – о возмездном предоставлении услуг и о безвозмездном пользовании».

Читайте так же:  Как проверить есть ли административный штраф

Чтобы разобраться, какой из элементов смешанного договора – «главный», а какой «дополнительный», партнерам следует изначально четко установить действительную волю сторон. Возможно, иногда в качестве критерия тут может выступать цена каждого из «смешанных» правоотношений предмета: основным целесообразно будет считать более дорогое обязательство.

Обязательные условия

В силу статьи 432 ГК РФ, смешанный договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Но поскольку данный контракт объединяет в себе элементы нескольких договоров, то в нем должны присутствовать все условия, необходимые каждому из включенных в него соглашений (см., например, решение, изложенное в постановлении ФАС Уральского округа от 26.05.2010 г. № Ф09-3833/10-С6).

Например, в смешанный договор могут быть включены элементы контрактов, для одного из которых достаточно соблюдения простой письменной формы, для другого – нотариальной, а для третьего обязательна государственная регистрация. Обратите внимание, в этом случае следует выполнить более сложные требования. Т.е. при «слиянии» договоров с простой и нотариальной формами, нужно воспользоваться последней. А если в смешанный контракт входит элемент соглашения, для которого необходима госрегистрация, следует зарегистрировать его в регпалате. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда стороны заключили смешанный договор, содержащий элементы купли-продажи предприятия и поставки оборудования. Договор был заключен в простой письменной форме и впоследствии был признан незаключенным, поскольку пункт 3 статьи 560 ГК РФ устанавливает обязательную госрегистрацию договора купли-продажи предприятия, это требование распространяется и на смешанный контракт, содержащий элементы договора купли-продажи. При отсутствии такой регистрации все соглашение будет считаться незаключенным, а не только в части обязательств по купле-продаже предприятия (п. 13 ИПП ВАС РФ от 16.02.2001 г. № 59).

Кроме того, арбитражные судьи придерживаются того мнения, что при отсутствии обязательных условий какого-либо из договоров, элементы которого присутствуют в смешанном контракте, последний не может считаться заключенным целиком (см., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2011 г. по делу № А43-18388/2009, Поволжского округа от 27.01.2011 г. по делу №А55-1256/2010). «Высшие» арбитры разъяснили ситуацию так: если для одного из обязательств, входящих в состав смешанного договора, установлена определенная форма или условие для вступления его в силу, то такое требование и условие распространяются на весь контракт, при несоблюдении которого наступают соответствующие правовые последствия. Ведь неразрывный характер элементов такого соглашения, о котором мы уже не раз говорили, исключает частичную недействительность договора.

Профессиональная пресса для бухгалтера

Для тех, кто не может отказать себе в удовольствии полистать свежий журнал, почитать проверенные экспертами качественно сверстанные статьи. Выбрать журнал >>

Договор поставки

Договор поставки № _____/2018

г. Москва ___________________2018года.

ООО «АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Коссова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор:

1. Предмет договора

1.1.Поставщик принимает на себя обязательство по поставке оборудования (в дальнейшем «Товар») Покупателю на основании его заявок, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в ассортименте, согласно выставленным в его адрес счетам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, а также технических регламентов, обычно предъявляемых для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия.

1.3.Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Цена договора, порядок расчетов, срок и условия поставки

2.1.Оплата Товара осуществляется в рублях на условиях 100% (сто) предоплаты.

2.2.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3.Количество, цена, сроки, условия и способ оплаты и поставки Товара согласуются посредством телефонной, факсимильной или электронной связи и отражаются в выставленных в адрес Покупателя счетах.

2.4.Стоимость согласованного к поставке Товара указывается в счетах на оплату к настоящему договору и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

2.5. В отношении сумм, любых платежей (денежных обязательств) проценты по статье 317.1. ГК РФ сторонами не начисляются и не уплачиваются.

3. Порядок приемки Товара, качество и комплектность

3.1. Приемка товара по количеству грузовых мест и внешнему виду упаковки (тары) осуществляется Покупателем в момент получения товара от Поставщика или транспортной компании. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, в соответствии с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П7.

3.2.В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия качества/количества Товара требованиям стандартов, технических условий, Договору, либо данным, указанным в сопроводительных документах, Покупатель обязан сделать соответствующую отметку в универсальном передаточном документе (форма № УПД) и с участием представителя Поставщика составить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов. Акт об обнаруженных недостатках должен соответствовать Унифицированной форме Торг 2 (Утвержденной постановлением Госкомстата России 25.12.1998 г. № 132).

3.3.В случае признания Поставщиком несоответствия качества/количества Товара, Поставщик обязуется в течение 15-60 рабочих дней, с момента составления Сторонами данного акта заменить Товар на качественный за свой счет. При гарантийном и не гарантийном ремонте, доставка оборудования на склад Поставщика и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя.

3.4.Покупатель в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при его приемке, но в пределах установленного гарантийного срока на Товар, обязуется оформить соответствующий рекламационный акт и направить его вместе с товаром в адрес Поставщика для экспертизы.

3.5.В случае наступления гарантийных обязательств Поставщик обязан в течение 15-60 рабочих дней с даты признания данных обязательств производителем , произвести ремонт или заменить Товар на качественный, безвозмездно устранить недостатки Товара. В связи с производственными особенностями, срок ремонта или замены Товара может быть увеличен производителем, с обязательным письменным уведомлением.

3.6. Гарантийные обязательства в соответствии с паспортом предприятия-изготовителя.

4. Ответственность сторон

4.1.За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10(десяти)% от суммы.

4.2.Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

4.4.Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

4.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5. Обязанности сторон

· Предоставить Покупателю продукцию в сроки, согласно договора;

· Предоставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям п. 3.1 настоящего договора;

· Обеспечить прием продукции;

· Оплатить стоимость продукции в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. Досрочное расторжение договора

6.1.Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. Сроки и порядок поставки

7.1.При Самовывозе Поставщик осуществляет отгрузку продукции со склада по адресу: г. Москва,ул. Полярная, д.41, стр.3, в случае отправки продукции Покупателю транспортной компанией, Поставщик упаковывает и доставляет Товар до указанного в счете терминала транспортной компании в г. Москве. Поставщик самостоятельно определяет необходимость дополнительной (обрешетка) упаковки Товара. Расходы по упаковке оплачивает Покупатель по факту поступления Товара на терминал транспортной компании в городе назначения.

7.2.Поставщик вправе осуществить досрочную поставку продукции при наличии письменного согласия Покупателя.

7.3.Поставщик обязан предоставить с продукцией оригиналы следующих документов: счета-фактуры (УПД); счета на оплату; сертификат, если таковые имеются; товарно-транспортные накладные (УПД).

7.4. При оказании услуги по отправке Товара транспортной компанией, датой поставки Товара считается дата сдачи продукции на терминале компании перевозчика (транспортной организации) в месте нахождения Поставщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, пожары, природные катастрофы, эпидемии, запретительные меры и вмешательство со стороны властей и т.п.).

8.2.Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна (в течение 7 суток) известить телеграммой или с помощью электронной связи другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документы компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы.

8.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующей продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе внести предложения об изменении соответствующих условий Договора, либо о его расторжении.

Читайте так же:  Мед страховка для выезда за границу сколько стоит

9. Срок действия договора, прочие условия

9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2018 г. Действие настоящего договора продлевается до 31 декабря каждого последующего года включительно, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении.

9.2.Право (требование), принадлежащее кредитору по настоящему договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) только с предварительного письменного согласия стороны должника

9.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.4.Стороны признают юридическую силу документов, надлежащим образом оформленных и переданных посредством факсимильной связи, с последующим обменом оригиналами.

9.5.Договор и другие документы касающиеся взаимоотношения Сторон, скреплённые печатями и подписанные уполномоченными лицами обеих Сторон и переданные посредством электронной почты, указанной в реквизитах Сторон, имеют юридическую силу и допускаются в качестве письменного доказательства в порядке п.3 ст.75 АПК РФ. Сторона, воспользовавшаяся данным способом связи, передает другой Стороне подлинник документа не позднее 30 (тридцати) дней с момента его передачи по электронной почте нарочным или посредством почтовой службы.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Право заключения договора на оказание услуг по теме: «Комплексный план развития Северного морского пути и прибрежных территорий» (ОКПД 2 84.13.17.000 — Услуги государственного управления, связанные с многоцелевыми проектами развития)

№ 31807270598, 07.12.2018 20:14 (мск)

223-ФЗ, Прямая закупка у единственного поставщика

06 декабря 2018 07 декабря 2018

Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документации

  •  Договор (.docx)
  •  Извещение_Аналитический_центр (.docx)
  •  ЦА_публ (.pdf)

Чтобы смотреть документы в системе, даже когда
zakupki.gov.ru не работает, нужно оплатить систему.

ИНН 5192110268 КПП 519001001

ОКПД2 71.12.11.900
Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие

ОКВЭД2 71.20.9
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

5.4. Содержание договора поставки

Договор поставки — это коммерческий документ, согласо­ванный и подписанный партнерами, один из которых продает товар, а другой — покупает. Непременным условием договора поставки является переход права собственности на товар от продавца к покупателю.

Стороны договора поставки (продавец и покупатель) берут на себя конкретные обязательства. Продавец должен поставить товар и его принадлежности, передать относящиеся к нему до­кументы и право собственности на него покупателю, а послед­ний принять его и оплатить.

При этом возникают разнообразные коммерческие ситуа­ции. Очень сложно предусмотреть при заключении договоров все возможные вопросы, которые могут возникнуть при их ис- I полнении.

Однако, заключая договор поставки, следует помнить, что существующее в Республике Беларусь законодательство пре­дусматривает, что договор является основным документом, рег­ламентирующим права, обязанности и ответственность сторон при поставке товаров. В случае, если условия поставки не ого­ворены, руководствуются Положением о поставках товаров в Республике Беларусь, которое увязано с существующим по дан­ным вопросам законодательством, в том числе и с Граждан­ским кодексом Республики Беларусь.

Содержание договора должно быть конкретным, четким, не иметь формулировок неоднозначного толкования.

В соответствии с Гражданским кодексом договор признает­ся основным документом, на основании которого осуществля­ется поставка товара. В нем определяются права и обязанности сторон, а также ответственность за неисполнение согласован­ных между ними обязательств.

В договоре должны быть отражены:

предмет договора (наименование товара, его количество, ассортимент, качество и комплектность);

порядок и сроки поставки;

требования к таре и упаковке;

цена товара и порядок расчетов;

имущественная ответственность сторон;

срок действия договора;

изменение и расторжение договора;

иные условия, не противоречащие законодательству Рес­публики Беларусь.

Вводная часть. Она предшествует тексту договора и имеет следующее содержание: номер договора, место и дата заключе­ния, точное и полное наименование продавца и покупателя с указанием должностей и фамилий лиц, участвующих в заклю­чении договора, и документов, удостоверяющих их право пред­ставлять интересы сторон.

Предмет договора. При определении предмета договора указывается наименование товара, его количество, ассорти­мент, качество и комплектность. Договор может быть заклю­чен на поставку товара, имеющегося у поставщика в момент его заключения, а также товара, который будет иметься у по­ставщика в будущем.

Количество товара может быть определено в договоре в на­туральных единицах или в сумме. Если особенности товара тре­буют иного порядка определения его количества, это должно быть оговорено в договоре. Порядок и сроки приемки товара по количеству предусмотрены в Положении о приемке товаров по количеству и качеству.

Если отгрузка поставщиком товара будет осуществляться нескольким получателям, то к договору должна быть приложе­на отгрузочная разнарядка покупателя и порядок ее представ­ления на следующие сроки.

В разнарядке на отгрузку указываются:

наименование и количество товаров, подлежащих отгрузке;

ассортимент и сроки;

наименование получателя, его отгрузочные, банковские реквизиты, почтовый и телеграфный адрес;

наименование плательщика, его отгрузочные, почтовые и банковские реквизиты;

номер и дата договора или принятого к исполнению наряда.

Если в договоре не оговорен порядок представления отгру­зочной разнарядки, то она должна быть направлена не позднее чем за 30 дней до наступления периода поставки. В договоре предусматриваются обязательства сторон по выполнению тре­бований объемов поставки.

Ассортимент поставляемого товара представляет собой пе­речисление в определенном соотношении позиций по видам, моделям, размерам, расцветкам и другим признакам. Он согла­совывается сторонами. В договоре может быть предусмотрена поставка товаров в групповом ассортименте, а при необходи­мости и в развернутом. Развернутый ассортимент указывается либо в тексте договора, либо в спецификации, приложенной к нему. Спецификация является в таком случае неотъемлемой частью договора. Если договор заключен на год и более дли­тельный период, необходимо предусмотреть порядок и сроки согласования и уточнения ассортимента на очередные перио­ды поставки. В договоре предусматриваются обязательства по соблюдению сторонами этой части договора.

В договоре должны быть оговорены требования к качеству и комплектности. Они должны быть не менее высокими, чем те, которые предусмотрены нормативными документами, рег­ламентирующими качество. При отсутствии в договоре этих ус­ловий поставщик обязан поставить товар обычного качества, соответствующего действующим стандартам и другой нормативно-технической документации. При необходимости в этом разделе договора может быть предусмотрена поставка постав­щиком нормативно-технической документации, эталонообразцов, описаний, сертификатов, качественных удостовере­ний, ветеринарных свидетельств и т.п.

Согласно действующему в Республике Беларусь законо­дательству, одним из показателей качества товара является его безопасность для населения и окружающей среды, что должно быть подтверждено для товаров, подлежащих серти­фикации, сертификатом соответствия, сопровождающим партию товара.

Сертификат соответствия — документ, выданный по пра­вилам системы сертификации для подтверждения соответ­ствия сертифицированной продукции требованиям нормативных актов и конкретных стандартов. Если продукция не подле­жит обязательной сертификации, она по решению субъекта хо­зяйствования может пройти добровольную сертификацию. В таком случае она маркируется знаком соответствия той сис­темы сертификации, где проведена. Реализация на территории Республики Беларусь и импорт товаров, подлежащих обязатель­ной сертификации, без сертификата соответствия запрещена. За нарушение этого требования виновная сторона уплачивает штраф в размере стоимости реализованных товаров.

В договоре оговариваются требования к маркировке това­ров. Она должна обеспечивать возможность идентификации товара с реквизитами сопроводительных документов.

Приемка товаров по качеству, ее порядок и сроки определе­ны в Положении о порядке приемки товаров по количеству и качеству (Постановление Совета Министров Республики Бела­русь № 1290 от 3 сентября 2008 г.).

Кроме того, Закон о защите прав потребителей в новой его редакции (2009) и Положение о поставках товаров в Республи­ке Беларусь дают возможность защиты интересов потребите­лей в соблюдении сроков службы, годности, гарантийных сро­ков, а также в обеспечении комплектности. Такая защита пред­полагает установление в договоре более длительных гарантий­ных сроков и более высоких требований к качеству по сравне­нию с действующей нормативной документацией.

В данном разделе договора поставки должны быть опреде­лены обязанности поставщика и действия покупателя относи­тельно некачественных товаров, порядок возмещения расхо­дов, связанных с их поставкой.

Указывается цель приобретения товара:

Порядок и сроки поставки. Определяются в договоре с учетом необходимости обеспечения ритмичности поставок и беспере­бойности снабжения населения товарами. В договоре должен быть оговорен порядок поставки товаров и сдачи груза. Может быть предусмотрена обязанность поставщика доставить товар или сдать товар покупателю поставщиком на его складах, т.е. обязанность вывоза товара лежит на покупателе. В этих случаях день передачи груза покупателю считается днем выполнения обязательств по договору. Если в договоре не предусмотрен один из вышеуказанных вариантов доставки товара, то она осу­ществляется транспортом поставщика, при этом право выбора вида транспорта и условий поставки принадлежит поставщику. Днем выполнения договорных обязательств по передаче товара покупателю считается момент сдачи его транспортным органи­зациям для доставки покупателю.

При согласовании условий поставки следует определить сроки, а при необходимости — периоды поставки. Если же в до­говоре не определен срок поставки, то поставщик вправе осу­ществить ее в 3-месячный срок с момента заключения догово­ра. Поэтому лучше определить периоды поставки. Они могут быть декадными, месячными, квартальными, к определенному числу, суточными, часовыми и т.п. в зависимости от свойств то­вара и спроса на него. При работе с отдельными товарами, осо­бенно скоропортящимися, или при централизованной достав­ке к договору должен быть приложен график завоза.

Читайте так же:  Договор аренды складского оборудования

Если поставка товаров по договору определена партиями, то поставщик обязан поставлять его равными партиями ежеме­сячно, поскольку иное не предусмотрено договором. Если име­ется необходимость, нужно оговорить минимальные нормы от­грузки. В этом же разделе определяются взаимоотношения по досрочной поставке и поставке товара после истечения срока его отгрузки покупателю.

Транспорт. Так как транспортные расходы составляют зна­чительную часть издержек, при заключении договора следует четко определить вид транспорта, порядок возмещения транс­портных расходов, расходов по погрузке и выгрузке товара и расходов на возвратную тару. Если эти условия не оговорены в договоре, в соответствии с Положением о поставках товаров в Республике Беларусь поставщик имеет право определять их по своему усмотрению.

Тара и упаковка. Поставщик обязан передать покупателю то­вар в таре, за исключением тех случаев, когда товар по своему характеру не требует затаривания или упаковки и покупатель в договоре на этом не настаивает.

Если товар должен поставляться в таре, то в договоре изла­гаются требования, предъявляемые к ней.

Когда такие требования к таре не определены, поставщик обязан использовать тару, отвечающую требованиям стандар­тов и иной нормативно-технической документации. В таком случае и в договоре, и в сопроводительных документах должны быть указаны номера и индексы стандартов или других норма­тивных документов, требования, которым должна отвечать ис­пользуемая поставщиком тара Ее следует соответствующим образом замаркировывать. В этом разделе следует оговорить действия сторон в случае, если поставщик поставил товар, ко­торый в обязательном порядке должен быть упакован, в ненад­лежащей таре или без нее. В соответствии с Положением о поставках товаров в Республике Беларусь покупатель обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства паке­тирования, Поэтому в данном разделе следует установить сро­ки и порядок возврата или указать, каким нормативным доку­ментом следует руководствоваться. Прочие тара и упаковка подлежат возврату поставщику только в том случае, если это бу­дет предусмотрено в договоре.

Целесообразно оговорить в данном разделе, кто несет расхо­ды по упаковке. Стороны могут предусмотреть в договоре улуч­шенную по сравнению с нормативными требованиями, но не ниже их, упаковку. Тара и упаковка должны иметь соответству­ющую маркировку. Требования к ней также должны быть изло­жены в этом разделе договора,

Цена товара и порядок расчетов. В новых условиях хозяй­ствования поставка товаров производится по ценам, установ­ленным сторонами в договоре, если законодательством не пре­дусмотрены граничные уровни цен на отдельные виды товаров.

Цена определяется сторонами на момент заключения дого­вора, оформляется протоколом согласования цены. Вместо твердой цены стороны могут предусмотреть способ ее установ­ления. Поставщик не имеет права в одностороннем порядке увеличить цену, определенную в договоре, поэтому следует ого­ворить порядок ее изменения. До изменения договорной цены поставка производится по ценам, указанным в договоре.

Если договором предусмотрено, что цена на товар подле­жит изменению в зависимости от показателей, ее формирующих (себестоимость и др.), но порядок пересмотра цены не оговорен, цена определяется исходя из соотношения этих показа­телей на момент заключения договора и на момент его испол­нения, Аналогично определяется цена товара и в случае просрочки поставщиком исполнения договора.

В договоре может быть выбрана любая форма безналичных расчетов, которые определены Национальным банком Республики Беларусь: платежными поручениями, требованиями, пу­тем выставления аккредитива, векселями и др.

Необходимо оговорить также сроки оплаты поставленного товара. Если в договоре отсутствует указание о сроке платежа, то покупатель обязан оплатить его до непосредственной по­ставки поставщиком (предварительная оплата).

В соответствии с Положением о безналичных расчетах в Республике Беларусь под предварительной оплатой понимается оплата товаров, готовых к отгрузке к моменту платежа и отгру­жаемых не позднее трех дней со дня получения платежа. В до­говоре могут быть установлены другие сроки.

Если договором определена предоплата, покупатель должен включить и требование обязательной отгрузки товаров, устано­вить срок, имущественную ответственность поставщика за за­держку отгрузки товара сверх оговоренных сроков с учетом ко­эффициента инфляции. Такая форма воздействия на постав­щика предусмотрена Положением о поставках товаров в Рес­публике Беларусь.

Что касается ответственности покупателя за нарушение рас­четной дисциплины, то она нормативно не установлена, а по­этому ее надо определять в договоре. В договоре может быть предусмотрена частичная предоплата, а также рассрочка в оплате, в таком случае в договоре определяются ее условия. Если рассрочка не предусмотрена, покупатель обязан уплатить всю сумму за поставленный товар.

В договоре следует отражать порядок расчетов при поставке товаров, входящих в комплект, частями. Если этот порядок не оговорен, то оплата покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части комплекта.

В этом разделе может быть предложена система скидок, рас­пределения надбавок, оговорены условия полного или частич­ного отказа от оплаты счета поставщика, порядок взыскания излишне уплаченных сумм в случае недостачи и по другим при­чинам, неустойки (штраф, пеня) и убытков, причиненных ви­новной стороной.

Страхование. Если предусмотрено обязательное страхова­ние товара, то в договоре должно быть определено, кто это обя­зан сделать: поставщик или покупатель. Устанавливаются стра­ховая сумма, которая не может быть меньше цены товара, усло­вия страхования.

Если сторона, обязанная по договору страховать товар, не сделает этого, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на стра­хование либо может отказаться от исполнения договора.

Ответственность за нарушение условны договора. В догово­ре предоставлена возможность достаточно полно отразить от­ветственность сторон за нарушение условий поставки и четко определить размеры имущественной ответственности сторон за это.

Нарушение договора поставки поставщиком считается су­щественным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатка­ми, которые не могут быть устранены в приемлемый для поку­пателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки.

Нарушение договора покупателем считается существенным

в следующих случаях:

неоднократные нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократная выборка товаров.

Должна быть предусмотрена ответственность за недопо­ставку, нарушение сроков поставки, ассортимента, поставку некачественных, некомплектных, немаркированных товаров, нарушение условий договора относительно тары, средств паке­тирования, упаковки. Следует определить имущественную от­ветственность за нарушение условий транспортирования, рас­четной дисциплины и тл.

Если договором не установлена ответственность сторон, то она наступает по условиям Положения о поставках товаров в Республике Беларусь.

Срок действия договора. В договоре должна быть указана да­та вступления его в силу и срок действия (год или более дли­тельный срок).

Если в долгосрочном договоре количество поставляемого товара или иные условия определены только на год или на ме­нее продолжительный срок (например, квартал), необходимо записать в договоре порядок согласования их на следующие пе­риоды до окончания срока действия договора. Если в договоре такой порядок не определен, то он считается заключенным на тот срок (квартал, год), на который оговорены обязательные ус­ловия. Договоры, заключенные на год, если их условия устраи­вают обе стороны, могут быть пролонгированы на следующий период.

Расторжение и изменение договора. В договоре должен быть предусмотрен порядок расторжения договора, не противореча­щий законодательству Республики Беларусь. Здесь целесооб­разно записать, за сколько дней сторона-инициатор должна предупредить другую сторону о намерениях относительно из­менения или расторжения договора.

Рассмотрение спорое. Учитывая, что при подписании дого­вора обе стороны были удовлетворены его условиями, форми­руется база для того, чтобы в период исполнения и поставщик, и покупатель стремились выполнить свои обязательства, дости­гали соглашения по возникшим спорам. В случае недостиже­ния согласия заинтересованная сторона подает заявление в Хо­зяйственный суд, где и решается спор. Кроме этого, договор может предусматривать дополнительные условия, отражающие особенности товара или условий его поставки.

Юридические адреса сторон. В этом разделе указывают точ­ные и полные сведения о юридическом адресе поставщика и покупателя, банковские и отгрузочные реквизиты. Завершает­ся договор собственноручными подписями сторон. Они удос­товеряются печатями.

В договоре должна быть ссылка на документ, которым нужно руководствоваться по условиям, не предусмотренным догово­ром. Это должно быть законодательство Республики Беларусь, а также может быть ссылка на нормативные акты, регламентирую­щие специальные вопросы (порядок приемки товаров по коли­честву и качеству, организацию оборота тары и т.д.).

Во избежание ошибок при заключении договоров можно предложить ряд рекомендаций:

необходимо тщательно проверить правовой статус предпо­лагаемого партнера по хозяйственным связям, его надежность и способность работать в рамках правового поля с предоставле­нием всех необходимых документов, сопровождающих уста­новление хозяйственных связей и выполнение договорных обя­зательств, предусмотренных законодательством. Особенно важно выполнить это, если хозяйственные связи устанавлива­ются впервые или с малоизвестным субъектом;

следует детально знать и соблюдать законодательную и нор­мативную базы, регулирующие договорную работу, существую­щие в ней особенности при решении определенных вопросов;

нельзя слепо использовать типовую форму договора, а так­же вариант договора, предоставленный одной стороной без внесения дополнений, уточнений, не противоречащих законам, но учитывающих собственные интересы. Каждый договор должен быть индивидуален, отражать согласованные на взаимовыгод­ных условиях позиции сторон;

необходимо проверять правильность заполнения всех пун­ктов договора, реквизитов сторон, использовать полное и точ­ное название участников договорных обязательств, фамилии, имена, отчества их представителей, указывать документы, кото­рыми они уполномочены на подписание договора, проверять наличие их личных подписей, удостоверенных печатями;

предусматривать доступные способы проверки количест­венных, качественных и стоимостных характеристик товара;

включать дополнительные требования, касающиеся усло­вий досрочной поставки товаров, специальной маркировки и т.п., отражающих специфику поставок и представляющих практическую и экономическую значимость.

В процессе накопления практического опыта договорной работы целесообразно сформировать электронную базу дан­ных, отражающую широкое разнообразие возможных вариан­тов возникновения нестандартных ситуаций, которые могут быть полезны в работе коммерческой службы.