Договор поставки материалов с авансом образец

Оглавление:

Договор на услуги с авансовым платежом образец

Образец договора на выполнение работ и оказание услуг

3.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 в срок не более 10 рабочих дней, после поступления предоплаты. 3.1.2. Выполнить работы собственными силами и из своих материалов.

3.2.1. Своевременно оплатить работу в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора. 3.2.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня готовности огнетушителей принять выполненную работу и подписать акт сдачи-приемки работ установленной формы.

Предоплата в договоре возмездного оказания услуг

Так, в пункте 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. № 85

«Обзор практики разрешения споров по комиссии»

сказано: «В случае выдачи комиссионером аванса комитенту в счет будущих поступлений от реализации товара, принадлежащего комитенту, применяются правила ГК РФ о коммерческом кредите». Чтобы в максимальной степени избежать риска, исполнителю для надлежащей защиты своих прав и законных интересов желательно в договоре прямо оговаривать, что на сумму предоплаты проценты за пользование не начисляются.

Типовой договор субподряда с авансом

1.3. По поручению Генподрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим, а также возможные работы, необходимые для выполнения предмета настоящего Договора. 1.4. В случае, если Стороны придут к соглашению, что при производстве работ частично или полностью используются материалы Генподрядчика, то Сторонами подписывается Акт распределения поставки материалов ( Приложение № 3).

Договор оказания услуг 2018 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Договор оказания услуг 2018 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

К на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Договор на услуги с авансовым платежом образец

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 1.2.

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к): ___ (указывается полное наименование работ) Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до __ необходимую проектную и сметную документацию.

Договор поставки товара с предоплатой

Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи). 3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае если Товар будет отгружен Поставщиком в адрес Покупателя до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение банковских дней со дня выставления счет-фактуры Поставщиком.

Счет на предоплату (образец)

Обязательными реквизитами являются: Заполнение реквизитов счета на предоплату Вторая часть счета на авансовый платеж по договору (образец) также оформляется в виде таблицы, однако имеет другие поля и заполняется иначе. Эта таблица включает в себя название товара (номенклатуру), работ или услуг, ссылку на договор, в соответствии с которым производится оплата, количество товара, услуг, единицы измерения и их цену, общую стоимость по счету.

Руководства, Инструкции, Бланки

Договор Подряда С Авансом Образец

Пример договора подряда на выполнение строительно-отделочных работ

Открытое акционерное общество «_______________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «_________________», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые – Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор строительного подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) комплекс работ по ремонту __________________________________, расположенного по адресу: г. Москва, ул. _____________________, д. __, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, планом — графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Виды работ по ремонту санузлов, границы объекта, объем работ, производимые Подрядчиком, а также вознаграждения, выплачиваемые Подрядчику за каждый вид произведенных работ устанавливаются в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы по ремонту санузлов надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором подряда и приложениями к нему и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в приложениях.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.1.4. Вывезти до приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.
2.1.5. Не привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику к санузлам первого и второго этажей строения № __ расположенного по адресу: г. Москва, ул. ____________________, д. __.
2.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.
2.2.5. Осуществить предоплату в сумме 30% от полной стоимости работ.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Читайте так же:  Пособие педагогам при выходе на пенсию

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Окончание всех работ, предусмотренных настоящим договором, строительного подряда осуществляется Подрядчиком «___» ___________ 201__ года.
3.2. В случае если в ходе ремонтных работ возникает необходимость внесения в сроки выполнения обязательств по настоящему договору, то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению Сторон.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Стоимость работ определяется актами приемки выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с зачетом произведенной 30% предоплаты.
Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена каждого вида работ устанавливается в приложениях.
4.2. Оплата работы осуществляется в течение 15 после подписания акта приемки работ.
4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.
4.4. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик — ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

договор подряда с авансом образец

Образцы документов.ДОГОВОР ПОДРЯДА Nо. ____ (с условием об авансе).4.3. Аванс возвращается Подрядчиком Заказчику при расторжении договора по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

Работа выполняется из материалов заказчика. Оплата по факту. Загрузить образец. Договор генерального строительного подряда.Предусмотрен аванс. Загрузить образец. Договор подряда с физлицом.

Образец договора подряда между юридическими лицами.5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _____ % от стоимости этапа.

образец договора пожизненного содержания с иждивением г. Образец (Примерный). Договор подряда на текущий ремонт помещения (с условиемДоговор подряда с условием об авансе) Главная Типовые бланки Договор подряда ОбразецДоговор подряда с условием об авансе)…

5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _ % от стоимости этапа.Нашли образец документа полезным? Если документ “Договор подряда” оказался для вас полезным, просим вас оставить отзыв о нём, или оценить его качество.

… Договор Подряда 2 Скачать.docx Договор Услуг Договор Аренды Договор Поставки.5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _% от стоимости этапа.Договора Образцы.

Образцы документов • договоры и контракты • процессуальные документы • нотариальные документы • положения • сделки с ООО.2. Стороны исходят из того, что аванс не является формой обеспечения.

Образцы документов. Договор подряда на текущий ремонт помещения (с условием выплаты аванса).4.3. Аванс возвращается Подрядчиком Заказчику при расторжении договора по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

Образцы оформления исковых заявлений и других документов. Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

Договор поставки щебня образец 2018 бланк скачать бесплатно

Договор поставки щебня образец 2018 бланк скачать бесплатно

на поставку щебня

г. Москва ___ ____________ 20 года

ООО«Иванов», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее — Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура поставляемой Продукции:

  • щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93;
  • смеси щебеночные различных фракций;
  • материалы из отсевов дробления;
  • песок для строительных работ;
  • иные нерудные материалы в номенклатуре предусмотренной настоящим Договором.

1.3. Единицы измерения поставляемой Продукции:

  • метрическая тонна (тн.) — единица массы;
  • метр кубический (м. куб) – единица объема;

Метрическая тонна (тонна) соответствует 1000 килограмм.

  • 4.Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.
  • 5.Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.
  1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:

  • путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);
  • путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);
  • путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);

2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.

В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.

В случае поставки Автотранспортом Покупателя, в Спецификации указывается франко-склад Поставщика.

Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.

2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.

2.4. Датой поставки Продукции считается:

  • При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной;
  • При поставке Автотранспортом Поставщика — дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя — дата получения Продукции на складе Поставщика, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.
  • 5. Период поставки — отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.

2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.:

  • Требования по качеству Продукции, ГОСТ, ТУ, Стандарт,
  • наименование грузополучателя,
  • почтовый адрес (с индексом),

Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.

2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.

2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.

  1. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
  • 1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
  • 2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.
  • 3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.
  • 4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.
  • 5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.
  1. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.
Читайте так же:  Какой налог под участки ижс

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.

4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7 . В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации — Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.

4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.

5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.

5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.

5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.

5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года включительно.

  • 2. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до его расторжения и не исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения.
  1. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
  • 1. Все изменения настоящего Договора действительны только при подписании их обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • 2.Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
  • 3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.
  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой Стороны.

8.3. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8.4. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами каждой страницы документа и последующем предоставлением оригиналов по почте или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня их подписания.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и Спецификации к нему, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание настоящего Договора и Спецификаций к нему.

  1. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Договор поставки нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа

Образцы документов

Порядок расторжения договора найма жилого помещ.

Государственные органы исполнительной власти РФ

Расторжение договора купли-продажи

Дополнение к апелляционной жалобе

Нарушение трудового договора

Скачать образец договора поставки нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нерудные строительные материалы (щебень фракционированный, гранитная крошка), именуемые в дальнейшем «Продукция».

1.2. Количество, номенклатура и периоды поставки Продукции определяются Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставка продукции производится в автотранспорт Покупателя на территории Поставщика.

2.1. Отпускная цена за единицу Продукции (с учетом НДС) указана на официальном сайте Поставщика.

2.2. В Спецификации к Договору указывается цена, действующая на момент заключения договора.

2.3. Цена на Продукцию может меняться в зависимости от реально складывающихся цен на энергоносители, сырье и других факторов, влияющих на стоимость Продукции. Если в течение срока указанного в п.2.7 настоящего договора Покупатель не оплатит полученную продукцию и по окончании указанного срока цена на продукцию изменится, то Покупатель обязуется оплатить полученную продукцию по новым ценам с учетом пени начисленной в соответствии с п.2.7 договора.

2.4. В течение действия Договора Покупатель самостоятельно получает информацию об изменении цены Продукции на официальном сайте Поставщика.

Читайте так же:  Пенсия в случае отсутствия стажа

2.5. Цена на Продукцию считается измененной с момента размещения данной информации на официальном сайте Поставщика.

2.6. В стоимость Продукции не входит стоимость доставки.

2.7. Поставка Продукции производится без предварительной оплаты, с отсрочкой платежа в календарных дней с момента окончания периода поставки, указанного в Спецификации и в п.3.2 настоящего договора. В течение календарных дней с момента окончания периода поставки Покупатель обязан оплатить стоимость поставленной Продукции. В случае неоплаты или частичной оплаты Покупатель дополнительно оплачивает Поставщику проценты за пользование товарным кредитом в размере % годовых. Расчет процентов производится на сумму задолженности за поставленную в расчетный период поставки продукцию, начиная с момента неуплаты, определяемого согласно абзаца первого п.2.7 настоящего договора, и до момента оплаты всей задолженности за поставленную Продукции.

2.8. В случае поставки продукции на условиях п.2.7 Поставщик производит расчет процентов и выставляет Покупателю для оплаты Акт об уплате процентов.

2.9. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, или внесением наличных денежных средств в кассу предприятия.

2.10. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по настоящему Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

  1. на уплату пени, начисленных согласно п.2.7 договора;
  2. на погашение основной суммы задолженности.

2.11. По истечении периода поставки стороны производят сверку взаиморасчетов по настоящему договору. Проект акта сверки взаиморасчетов оформляется Поставщиков и не позднее рабочих дней с момента окончания периода поставки, вместе с платежными документами направляется Покупателю. Покупатель обязан в срок не позднее рабочих дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика. В срок установленные в п.2.7 настоящего договора, произвести оплату за поставленную продукцию.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка продукции производится в автотранспорт Покупателя на территории Поставщика.

3.2. Поставка продукции производится в сроки с « » 2016 г. по « » 2016 г. Периодом поставки в рамках настоящего договора признается период в календарных дней.

3.3. Поставка продукции осуществляется Поставщиком партиями по предварительным заявкам Покупателя. Под партией продукции в рамках настоящего договора признается Продукция, отгруженная Покупателю в рамках одной заявки, которая должна содержать сведения о количестве и ассортименте поставляемой продукции на следующую рабочую неделю. Заявка должна быть направлена Поставщику не позднее рабочих дня до начала рабочей недели.

3.4. Поставщик поставляет продукцию по ценам, действующим на момент отгрузки. Погрузка продукции производится самоходными погрузчиками Поставщика.

3.5. Количество отгружаемой продукции определяется путем взвешивания на автомобильных весах.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставляемая Продукция по качеству соответствует ГОСТу 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

4.2. Документ о качестве продукции предоставляется Покупателю одновременно с настоящим Договором.

4.3. Покупатель вправе до начала поставки произвести самостоятельные лабораторные испытания Продукции на соответствие ГОСТу 8267-93.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на Продукцию и все возможные риски случайной гибели, утраты или порчи переходят от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Продукции.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться путем отправления почтовых писем, телеграмм,обмена факсимильными сообщениями. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают разногласия на рассмотрение в Арбитражный суд .

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности наступления).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторонами.Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и до « » 2016 года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения. Договор может быть продлен по взаимному соглашению сторон.

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Направление предварительной заявки, акта сверки взаиморасчетов, Акта об уплате процентов и иная переписка сторон осуществляется в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, путем факсимильной связи и/или по электронной почте по реквизитам указанным в ст.9 настоящего договора.

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

Договор купли-продажи стройматериалов

Соглашение о купле-продаже стройматериалов представляет собой документ, составляемый в письменной форме, подписываемый сторонами сделки (продавцом и покупателем) и предполагающий корреспондирующие обязанности сторон по передаче товара и его оплате.

Договор по продаже строительных материалов может быть заключен между:

  • юридическими лицами;
  • организациями и гражданами (договор розничной купли-продажи, о котором можно прочитать в статье «Что собой представляет договор розничной купли-продажи?»).

В документе рекомендуется оговорить следующие моменты:

  • предмет договора (передача товара и его принятие и оплата контрагентом);
  • условия и сроки оплаты;
  • наименование товара и его характеристики;
  • количество товара и его качество.

Существенным условием договора (без согласования которого он может быть признан незаключенным), является предмет.

ВНИМАНИЕ! Как правило, в предмете договора не указывается весь перечень стройматериалов, подлежащих передаче покупателю, а составляется спецификация, которая является неотъемлемой частью договора.

Одним из условий сделки по купле-продаже является передача товара надлежащего качества, которое должно соответствовать либо условиям договора, либо положениям нормативных актов, технических регламентов, ГОСТов. Например, ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

Образец договора купли-продажи стройматериалов можно скачать ниже:

Скачать образец договора можно в разделе Бланки в статье ниже

Договор поставки как разновидность договора купли-продажи стройматериалов между юридическими лицами

Если речь идет о договоре купли-продажи с целью использования полученного товара в предпринимательской деятельности, то он будет называться договором поставки. Поставка является разновидностью купли-продажи, и потому к ней применимы положения ГК РФ о купле-продаже (параграф 2 ГК РФ).

К существенным условиям договора помимо предмета относится также срок поставки.

Договор поставки имеет особенности, которые нужно отразить:

  1. Поставка может быть произведена партиями. В этом случае и оплата может производиться частями, что следует указать в договоре. Порядок поставки партиями регламентирован ст. 508 ГК РФ.
  2. Товар должен быть поставлен в оговоренном сторонами количестве, комплектности, ассортименте и т. д.
  3. Направленность предмета договора — для осуществления покупателем предпринимательской деятельности. В противном случае договор поставки не может быть заключен и будет являться обычным договором купли-продажи, т. е. положения параграфа 3 ГК РФ к сделке будут неприменимы.
  4. Покупатель должен тщательно проводить приемку поставленного товара, так как в случае принятия и непредъявления претензии, даже в суде будет трудно доказать, что продукция является некачественной (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, договор купли-продажи строительных материалов используется в случае, если переданный товар подлежит удовлетворению личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. В противном случае заключается договор поставки строительных материалов. Такая форма сделки используется исключительно в случае, когда договор заключается между юридическими лицами или ИП с целью осуществления контрагентами предпринимательской деятельности. Образец договора купли-продажи строительных материалов можно скачать по ссылке, представленной в статье.