Договор оказания услуг по очистке дорог от снега

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме. 6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 6.5.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Москва Соглашение сторон Настоящим оглашением ООО , именуемый в дальнейшем Заказчик и ООО , именуемый в дальнейшем Исполнитель удостоверяют, что услуги Исполнителя расцениваются по перечню: Вид услуг Объемы работ на рабочую смену Единица измерения Цена за ед. измерения Минимальный заказ Выполнение работ по чистке от снежного покрова территории Заказчика и погрузке автотранспорта снегом с помощью погрузчика МКСМ 800 Площадь уборки не более 10000 М2, Объем погрузки до 100 М3 Час работы 1300 руб. 7 час на сумму 9100 руб. Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ Не менее 16 М3 Рейс (8 М3 ) 3000 руб.
2 рейса (6000 руб.)

Рабочий со снегометателем имеющий моторный привод. Уборка площади до 1000 М2 Рабочая смена 3500 руб. 3500 руб. Рабочий с лопатой для очистки труднодоступных мест Не определяются Рабочая смена 1500 руб.

договора по типам

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по вызову Заказчика осуществлять выезд на объект (территорию) Заказчика бригады рабочих с оборудованием, уборочной техникой, автомобилей – самосвалов в количестве согласованном с Заказчиком с целью уборки снежного покрова, сугробов, наледи, осуществления перевозки снега, а также передачу снега на городские приемные пункты для утилизации, именуемые в дальнейшем «Услуги». 1.3. Оказание Услуг выполняются в течении 24 часов с момента вызова с правом выполнения работ досрочно.

Договор на уборку и вывоз снега

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.8. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Исполнитель 9.

Подписи сторон Заказчик М. п. Исполнитель М. п. Приложение к договору № от » » 2006 г.

Договор на уборку снега с крыш

Исполнитель обязан: Оказать Услуги с надлежащим качеством. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.

1.4. настоящего договора. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней. 2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц.
2.3.

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

400 bad request

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф.

И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее: — [ручная/механизированная] уборка территории от снега; — уборка снега с крыш; — удаление сосулек; — удаление наледи (промышленными альпинистами); — погрузка, вывоз и утилизация снега; — обработка территории антигололедным реагентом. 1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1.
настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. 2. Стоимость работ и порядок оплаты 2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей. 2.2. Оплата суммы, указанной в п. 2.1.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. 4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.


4.2.3.

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Читайте так же:  Увольнение без отработки в декретный отпуск

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе. Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи

оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи.

г. Санкт-Петербург. «____»_____________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, «Морпорт СПб» действующего на основании договора о передаче полномочии единоличного исполнительного органа управляющей организации №12-300612/Ю-6 от 01.01.2001 года, доверенности (бланки 77 АА 6802355, 77 АА 6802356, 77 АА 6802357, 77 АА 6802358, 77 АА 6802359, 77 АА 6802360) от 01.01.2001 года, удостоверенной нотариусом города Москвы в реестре за № 3д-942, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДРЯДЧИК действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель (крыш) от снега, сосулек и наледи (далее Работы), а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Виды и стоимость услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи определены в «Тарифах на работы» (Приложение ).

1.3. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

1.4. Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

1.5. В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ.

2.2. Технические характеристики объектов Заказчика, подлежащих уборке от снега и наледи, указаны в Приложении № 4 настоящего договора.

2.3. Все акты по настоящему Договору подписываются при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

2.4. Окончание работ по настоящему Договору – 31 мая 2013 года.

2.5. По договоренности сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений.

2.6. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.Услуги по очистке кровель зданий от снега, льда и сосулек выполняются Подрядчиком в соответствии с отдельными заявками Заказчика, направляемыми за 24 часа до начала оказания услуг и оформляются в письменном виде или сообщаются по телефонам:
……………(указываются тлф подрядчиков)……. с указанием объектов, площади очистки, сроков выполнения Работ (в разумных пределах, но не более 72 часов со времени подачи заявки) и стоимости Работ. Форма заявки прилагается (Приложение ).

3.2. Для соблюдения сроков выполнения Работ Подрядчик самостоятельно привлекает необходимое количество рабочих для выполнения заявки. Очередность очистки кровель и оптимальное количество рабочих на объектах в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Выполнение Работ по заявкам Подрядчиком производится, не зависимо от дня недели, выходных и праздничных дней.

3.3. Подрядчик выполняет Работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал (рабочих), используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения Работ.

3.4. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места.

3.5. Подрядчик оказывает услуги только на кровлях, оборудованных страховочными средствами и ограждениями. В случае отсутствия ограждения Подрядчик организует привлечение к работам специально обученных специалистов и обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Работ по настоящему договору формируется за время действия договора на основании актов выполненных работ, подписанных Сторонами. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение ).

4.2. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.

4.3. Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ (услуг) и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ (услуг), Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик.

4.4. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4.5. Оплата пропусков для прохода на режимную территорию осуществляется Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Сдача-приемка выполненных Работ производится сторонами по «актам о приемке выполненных работ» в течение одного дня с момента извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче результатов Работ. При необходимости представляются акты на скрытые работы и исполнительная документация.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные Работы, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Подрядчика, и определением сроков их выполнения.

5.3.Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами «акта о приемке выполненных работ».

5.4. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения. Выполнять Работы в соответствии с требованиями п. 3 и соблюдением требований охраны труда изложенных в «Межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении Работ.

6.1.2. Качественно и в срок, указанный в ст. 2 и 3 настоящего договора, в соответствии с действующими СНиП и иными обязательными требованиями, выполнить требуемый объем Работ.

Читайте так же:  Ученический договор в зуп

6.1.3. Представить Заказчику, по его просьбе, оценку стоимости Работ до их начала.

6.1.4. Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ.

6.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в организации Заказчика при проведении Работ в соответствие с условиями договора.

6.1.6. По окончанию Работ известить Заказчика о готовности результата Работ к сдаче.

6.1.7. В течение трех дней с даты подписания «акта о приемке выполненных Работ», либо «прекращения выполнения Работ» по иным основаниям, вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный и прочий мусор.

6.1.8. Возмещать суммы штрафов и иных платежей, налагаемых на Заказчика за нарушения Подрядчиком требований нормативных документов в области экологии и строительства, возникших в результате выполнения услуг, осуществляемых по договору. За нарушения установленного порядка выполняемых услуг в соответствии с п.1.1 Договора, законодательства об охране труда, а также нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам при проведении Работ, в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований о возмещении.

6.1.9. Выполнять Работы, используя уборочный инвентарь, исключающий повреждение кровельных покрытий, ограждений, водосливных систем зданий и др. подобных повреждений. В случае обнаружения на Объектах СПБ» повреждений не указанных в «актах ТСО» (п. 2.1. договора), возникших, в период с начала оказания услуг по настоящему Договору до окончания Работ по очистке кровель от снега и наледи, Заказчиком назначается совместная с Подрядчиком комиссия по фиксированию характера и видов повреждений. Результатом работы комиссии является «акт технического состояния» с указанием повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Форма данного акта представлена в Приложении № 3.

6.1.10. Нести ответственность (компенсировать или произвести ремонты), в соответствии с действующим законодательством РФ, за нанесение любого материального ущерба Заказчику (в т. ч. за механические повреждения кровельного покрытия крыш и др. повреждения согласно п.6.1.9.) и третьим лицам, а также за причинение физического вреда здоровью или в случае смерти третьих лиц, возникшие при оказании услуг или некачественного и несвоевременного (нарушение п.3.1.) их исполнения.

6.1.11. Соблюдать требования режима и пропускной системы на территории морского порта СПб в соответствии с « Инструкцией о режиме и пропускной системе в Морском порту Санкт-Петербург», объектов Заказчика.

6.1.12. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика о повреждениях, возникших на Объекте в ходе выполнения работ по Договору.

6.1.13. Проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1.Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.2.2.Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик обязан согласовать условия субподряда с Заказчиком, и несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

6.3.1.Обеспечить Подрядчика пропусками для прохода\проезда на территорию морского порта СПб (согласно предъявленным заявкам и спискам Подрядчика), к объектам Заказчика, обеспечить доступ на объект или к местам проведения Работ, а также подготовку самих мест к проведению Работ (уборка оборудования, материалов и т. п.).

6.3.2.Принять Работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим договором.

6.4.1.Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.2.Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора.

6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7. настоящего договора, до момента их исполнения.

6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

6.4.5.При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.

6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1. или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик и Заказчик за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим договором. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов Работы по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению:

7.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

7.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

7.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика;

7.3.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения Работ (из-за некачественного их выполнения), отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п.5.3. договора) несет Подрядчик.

7.5. За нарушение сроков выполнения Работ по заявке, Заказчик вычитает у Подрядчика пени в размере 10 (десяти)% от стоимости работ за каждый просроченный день от итоговой суммы выполняемой заявки, указанной в п. 3.1. настоящего договора при условии, что нарушение сроков выполнения заявки произошло по вине Подрядчика.

7.6. В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора.

7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их

воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Подтверждением действию таких обстоятельств служит документ, выданный соответствующим органом.

7.9. Подрядчик несет ответственность за все случаи и происшествия, случившееся по его вине при исполнении обязательств по договору, в том числе и за сотрудников своей фирмы и третьих лиц, привлекаемых к Работам.

7.10. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядной организацией в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.11. Исполнитель несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет, в случае необходимости, платежи за фактическое загрязнение окружающей природной среды.

Читайте так же:  Судебная практика ликвидация ооо

8. ГАРАНТИЙНОЕ УДЕРЖАНИЕ.

8.1. Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ.

Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ.

8.2. Заказчик вправе за счет гарантийного удержания компенсировать свои обоснованные затраты, которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств по договору Подрядчиком, в частности, производить оплату, либо компенсировать свои расходы по устранению допущенных Подрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в работах а так же убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам.

8.3. При удержании определенной части суммы из общей суммы гарантийного удержания Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику уведомление с указанием основания и суммы удержания. В случае возникновения спора по поводу обоснованности затрат одной из сторон договора (Заказчика или Подрядчика), которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств одной из сторон по договору, согласно условиям настоящего пункта, сторона договора, имеющая вышеуказанные претензии, вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Если по результатам экспертизы затраты одной из сторон договора не будут признаны обоснованными, последняя возместит расходы, связанные с проведением экспертизы.

8.4. Гарантийное удержание возвращается Подрядчику в следующем порядке:

— итоговая сумма гарантийных удержаний по настоящему договору возвращается Подрядчику после подписания «акта технического состояния объектов порт СПб» и выявленных повреждений после уборки снега и наледи», в случае отсутствия дефектов и повреждений причиненных в результате некачественного исполнения работ Подрядчиком в рамках настоящего договора. В противном случае гарантийные удержания возвращаются после устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов, повреждений и убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам, на основании актов приемки выполненных работ.

8.5. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания документов, указанных в пункте 8.4., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, за вычетом обоснованно затраченных Заказчиком сумм и прочих компенсаций, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по договору в период гарантийного срока.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

9.1.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора;

9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6. настоящего договора.

9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами.

10.2. Если стороны не пришли к согласию, то вправе решать спорные вопросы в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. До обращения в суд обязательно предъявление претензий. Срок ответа — тридцать дней с момента получения претензий.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.Сроки договора могут быть изменены из-за сложившихся погодных условий по предварительному письменному согласованию сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее внесение указанных изменений. В случае если согласованные сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в документации/калькуляции, прилагаемой к договору, то документация/калькуляция также должны быть изменены и/или дополнены.

11.2.Подрядчик, письменно не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в документации/калькуляции (Приложение , 5 и п.4), не вправе требовать оплаты этих Работ.

12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3.Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме.

12.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.

12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1.Приложениями к настоящему договору являются:

1. Стоимость работ;

2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»;

3. Образец (форма) «акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»;

4.Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»;

5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору.

13.2. Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик»: порт Санкт-Петербург»

Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5

Расчетный счет: 40702810800000001662 в КОМБАНК»

Кор./счет 30101810700000000704 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г. Липецк

Договор оказания услуг по уборке снега транспортом

Омская мэрия планирует вывозить снег с городских улиц до лета

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Уборка снега с кровли альпинисты

Зима близко: в Казани объявили аукционы на утилизацию снега на 30 млн рублей

Уборка территории от снега — одна из наиболее актуальных работ в зимнее время и одно из основных направлений деятельности нашей компании. С помощью квалифицированных сотрудников задача уборки снега будет решена легко и без неудобств для сотрудников компании-заказчика.

Мы оказываем частным и юридическим лицам услуги по уборке дорог и улиц от снега, а так же частных территорий и территорий предприятий.

Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения «. Как следует из материалов дела, истец (исполнитель) заключил с муниципальным учреждением « Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда» (заказчик) договоры от 10.07.2003 N 8а, от 01.05.2004 N 8, согласно разделу 1 которых заказчик передал исполнителю функции по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда и прилегающих придомовых территорий.

Путеводитель по спорам в сфере закупок (44-ФЗ). Взыскание стоимости поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (суммы неосновательного обогащения) при отсутствии государственного (муниципального) контракта Обстоятельства дела: Подрядчик по условиям контракта обязался осуществлять механизированную уборку снега на дорогах городского поселения. Цена контракта и объем работы являлись фиксированными. Подрядчик выполнил работы в большем объеме.

Уборка снега и вывоз в Самаре

За уборку городских дорог от мусора, очистку дорожного покрытия от снега и наледи в зимние месяцы городская администрация готова заплатить 252 млн рублей. При этом рабочие должны следить за состоянием дорог в будни и выходные.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока разместило аукционную документацию на оказание услуг по текущему содержанию дорожной инфраструктуры городского округа в зимний период 2018 года.

Согласно технической документации, подрядчику необходимо обеспечить ручную уборку территорий от мусора и грязи в выходные и рабочие дни. В случае выпадения осадков своевременно убирать снег и наледь с лестниц и переходов, остановок общественного транспорта и тротуаров.

Выбранный подрядчик будет отвечать за содержание дорожной сети Владивостока, дорог на острове Русском, а также трассы Седанка — Патрокл.

Начальная максимальная цена контракта — 252 002 807 рулей. Контракт заключается в рамках подпрограммы «Развитие и содержание улично-дорожной сети Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы.