Договор на установку сплит системы образец

Договор на монтаж кондиционера

Кондиционер – не простой бытовой прибор, просто включить в розетку не получится. Монтаж кондиционера стоит поручать только ответственным, специализированным организациям. Не стоит также забывать, что гарантийное и сервисное обслуживание это разные вещи. Гарантийное обслуживание производит сервисный центр, представляющий производителя кондиционера. Договор на сервисное обслуживание заключается с фирмой, производившей установку оборудования.

Установка кондиционера осуществляется на основании договора монтажа

Как и любые услуги, оказываемые населению, установка кондиционера должен осуществляться на основании такого документа, как договор на монтаж кондиционера. Исполнителю обязательно нужен типовой образец договора, с которым он обязан ознакомить клиента.

Типовой образец договора, как правило, включает в себя стандартные пункты подобного рода договоров. Это:

  1. Предмет договора.
  2. Права и обязанности сторон.
  3. Порядок выполнения работ.
  4. Приемка заказчиком работы, выполненной исполнителем.
  5. Цена и порядок расчетов.
  6. Ответственность и риски.
  7. Гарантия.
  8. Срок действия договора.
  9. Разрешение споров.
  10. Заключительные положения.
  11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Договор должен включать в себя все необходимые пункты

Впрочем, количество пунктов у различных фирм исполнителей может отличаться.

Специфическим является п. 3, порядок выполнения работ, в нем оговаривается, в течении какого времени заказчик обязуется подготовить помещение для установки кондиционера. А также, в течении какого времени исполнитель обязуется провести не только установку, но и пуско-наладочные работы.

Компания заранее подготовливает бланк договора и передает его монтажнику

Компании выполняющей монтаж кондиционеров очень удобно иметь готовый бланк договора на монтаж кондиционера (пустая форма), в бумажном виде и нескольких экземплярах. Это значительно ускорит процедуру оформления договора. Скачать образец договора на монтаж кондиционера можно здесь.

Подпишитесь! Новинки, скидки, предложения!

г. Москва “ ” ________ 2012 г.

ООО . в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации.

2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

2.4.1. НДС в сумме 18% включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка.

5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.

6. Условия платежа.

6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п. 6.2., в рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон.

7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.

7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ.

7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору

за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику

неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф в размере трех процентов от стоимости Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование.

9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора

и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.

11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими

положениями о договорах оказания услуг.

11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Читайте так же:  Как оформить портфолио в детский сад своими руками

Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.

Договор на монтаж, установку кондиционеров

Договор на монтаж и установку кондиционеров.

Договор на монтаж и установку кондиционеров – документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы. Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность.

________________ ____ именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице ________________ _ , действующей на основании Устава, с одной стороны, и

________________ ____ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице ________________ _ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу кассетных кондиционеров в количестве ________________ . в течении ____________ календарных дней, после поступления денежных средств на счет «Исполнителя» ,предоплаты за оборудование в размере 100% .

1.2. Работы по настоящему Договору оказываются в соответствии с требованиями изложенным в Техническом задании (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем собственными силами, в установленный Договором срок.

1.4. Место выполнения работ:

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания настоящего Договора и действует до « » 2013 г.

2.2. Срок выполнения работ составляет 7 (Семь) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

2.3. Срок действия настоящего Договора может быть прекращен в любое время по письменному соглашению сторон.

2.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой (Приложение № 1) и составляет руб. 00 коп. ( рубля 00 копеек) . НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в порядке п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

3.2. В цену Договора включены все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, включая накладные расходы, приобретение материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Платежи Исполнителю по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

3.5. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного счета.

3.6. Предоплата по договору составляет ( рублей 00копеек ).

3.7. Оставшаяся сумма ( рубля 00 копеек ) выплачивается после подписания Сторонами Акта выполненных работ в течение семи календарных дней.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ — ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи — приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки выполненных работ направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи — приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании.

4.3. В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением технологии работ, они не подлежат оплате до устранения нарушений за счет Исполнителя.

4.4. Перечень дефектов и срок их устранения оформляется Актом за подписями Заказчика и Исполнителя. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте.

4.6. Приемка выполненных работ производится комиссионно с участием представителей Заказчика и Исполнителя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязан:

5.1.1. выполнить работы по монтажу кондиционера в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

5.1.2. обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ;

5.1.3. обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности;

5.1.4. уведомить в письменной форме Заказчика в случае задержки срока выполнения работ;

5.1.5. соблюдать чистоту и порядок, включая уборку мусора после выполнения работ;

5.1.6. предоставить список сотрудников, данные для прохода на территорию Заказчика для выполнения работ;

5.1.7. своевременно устранять дефекты в работе, произошедшие по вине Исполнителя, выявленные в процессе выполнения работ и их приёмки, а также обнаруженные в течение гарантийного срока;

5.1.8. в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, при выполнении работ по настоящему Договору произошедшего по вине Исполнителя, оплатить стоимость нанесенного ущерба. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

5.2.1. самостоятельно определять способы выполнения работ по Договору.

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю, отказаться от приемки в целом или только забракованной ее части и установить Исполнителю срок для устранения обнаруженных недостатков.

6.1.2. обеспечить доступ сотрудников Исполнителя для выполнения работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора;

6.2.2. отказаться полностью или частично от работ, выполнение которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов (на основании подтверждающих документов).

7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

7.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ по Договору соответствует действующим стандартам, нормам и правилам.

7.2. Срок гарантии на материалы и работы, используемые и выполненные в рамках настоящего договора, составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации климатического оборудования, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом, а в случае неявки Исполнителя — односторонним. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие износа или неправильной эксплуатации.

7.4. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания указанного в п. 7.3 Договора Акта, от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и выявленные в результате сдачи – приемки выполненных работ.

8.2. В случае если Исполнитель не выполнил условия настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств и потребовать расторжения настоящего Договора.

Читайте так же:  Заявление на курение в подъезде

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% процента от общей стоимости работ по настоящему Договору.

8.4. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору, по причинам, не зависящим от Заказчика (не оформлен акт о перерыве работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от услуг по Договору за каждый день просрочки, следующий за днем истечения срока оказания услуг. Заказчик имеет право уменьшить сумму договора на сумму неустойки.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, а также не устранения недостатков и дефектов Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1%, от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения работ.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательство м Российской Федерации.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

8.8. В случае нанесения по вине Исполнителя порчи, ущерба Объекту, и/или результату работ Исполнитель возмещает Заказчику нанесенный ущерб в полном объеме. Степень ущерба и сумма компенсации устанавливаются комиссией, состоящей из представителей сторон и фиксируются Актом, подписанным Сторонами.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с установленными правилами подведомственнос ти и подсудности споров.

9.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего Договора понимается обязанность Стороны по Договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Договора нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства , срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Договора, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в 2 (Двухдневный) срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства , препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительност и действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, и считается неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

12.2.1. по соглашению Сторон;

12.2.2. в судебном порядке;

12.2.3. в одностороннем порядке;

12.2.4. в иных случаях, установленных законодательство м Российской Федерации.

12.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить об этом другой стороне письменно в срок не менее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, адреса в период действия настоящего Договора, она должна в течение 3 (Трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.

13.3. Приложения, указанные в настоящем Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

  • произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками « ».
  • предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
  • провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  • выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
  • выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
  • по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
  • по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
  • предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
  • предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
  • принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

Читайте так же:  Страховка для белорусской визы

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

Договор поставка и монтаж сплит-системы подпотолочной установки

к документации о запросе цен № 3-2012

Договор поставка и монтаж

сплит-системы подпотолочной установки

г. Воронеж «___»__________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ______________________- с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», на основании Протокола № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж, а Заказчик — принять и оплатить сплит-систему (кондиционер) (далее товар), наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) и место установки которого указано в Спецификации (Приложение которое будет составлено на основании заявки победителя запроса цен), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

2.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ___________, на работы (монтаж/демонтаж) составляет ___________. Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки и ввода товара в эксплуатацию. Наладка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание Товара проводиться по месту эксплуатации Товара специалистами Исполнителя. Все затраты по наладке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию несет Исполнитель.

2.3. На все виды поставленного товара Исполнитель предоставляет Заказчику
правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.

2.4. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать
количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.5. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании
Сторонами накладной.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется Заказчику по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (Приложение) к настоящему Договору. Товар в полном объеме должен быть поставлен и установлен в течение 30 (тирдцати) дней со дня заключения настоящего Договора.

3.2. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, установка, демонтаж и монтаж товара осуществляется за счет Исполнителя и его силами. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных, актов выполненных работ.

3.3. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его
приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

4.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания сторонами актов приемки-сдачи товара.

5.1. Цена товара составляет ____________ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _______________________ рублей ___ копеек.

5.2. В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку, разгрузку, монтаж, установку и демонтаж.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств — в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приема выполненных работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель обязан:

7.2.1. Осуществить поставку и монтаж товара в соответствии со Спецификацией (Приложение) к настоящему Договору;

7.2.2. Осуществить демонтаж товара в соответствии со Спецификацией (Приложение) к настоящему Договору;

7.2.3. Принять от Заказчика товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на
аналогичный товар или возвратить Заказчику уплаченную за товар денежную сумму в
течение 10 банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.

7.2.4. Выполнять работы, оказывать услуги, поставлять товар в соответствии с режимом работы Заказчика. Время проведения работ определяет Заказчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.

8.2. В случае невыполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязательств в установленные сроки, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в Арбитражном суде Воронежской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________ и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор прекращается при наступлении одного из нижеуказанных обстоятельств:

· исполнении Сторонами обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора,

· по соглашению Сторон,

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН