Договор на поставку кондиционеров образец

Оглавление:

Договор на продажу, поставку кондиционеров

Договор на продажу кондиционеров.

Договор на поставку и продажу кондиционеров описывает выбранную клиентом модель климатической системы, сроки ее доставки и фиксирует стоимость. Обсуждение всех условий минимизирует обоюдные риски и приводит к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству.

ДОГОВОР No. ____

Продажи и поставки оборудования

г. Москва «___»__________ 2013 г.

________________ ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________ __, и _____________ в лице ________________ ___________, действующего на основании_______ ________________ _______________,именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение No. 1) (далее — «Оборудование»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательство м РФ правил, а также обязуется возместить Покупателю в течение 21 (двадцати одного) дня с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты выполнения Покупателем своих обязательств по предоплате согласно статье 3 настоящего Договора.

2.2. Частичная поставка Оборудования допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя.

2.3. Поставка Оборудования осуществляется на условиях доставки Поставщика.

2.4. Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком/Поку пателем и за его счет.

2.5. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной акта приема-сдачи оборудования. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

2.6. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет его соответствия спецификации, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоста вить Оборудование Покупателю по адресу: ________________ ________________ _______________, в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения замечаний Покупателя.

2.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования и подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

Статья 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях на условиях статьи 2 настоящего Договора и приведены в Спецификации. Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно Оборудования, гарантийного обслуживания Оборудования, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_______) рублей, включая НДС — ______ (________) рублей.

3.2. Покупатель производит предоплату за Оборудование в размере ________% (________ процентов) от общей суммы настоящего Договора в течение __ (________) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании оригинала счета Поставщика. Суммы в счетах, счетах-фактурах Поставщика выражаются в рублях.

Оставшаяся оплата в размере ____% (____________ процентов) от общей суммы настоящего Договора осуществляется Покупателем после поставки Оборудования в течение ___ (_______) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя на основании оригинала счета Поставщика.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю оригиналов счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю оригиналов счетов.

Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, сертифицировано в РФ, в подтверждение чего Поставщик при передаче Оборудования по запросу Покупателя предоставляет нотариально заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Оборудования на территории РФ.

4.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ.

4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на Оборудование на русском языке/английском языке (ненужное исключить).

4.4. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования, РФ и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.5. Гарантия на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи на все Оборудование без замечаний Покупателя (далее — «Гарантийный срок»).

4.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональ ную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 21 (двадцати одного) календарного днея с даты получения письменного уведомления.

4.7. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.8. После произведенного ремонта или замены Оборудования в Гарантийный период Оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Оборудования характеристиками . В отношении отремонтированно го Оборудования устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 6 (шесть) месяцев с даты приемки Покупателем отремонтированно го/замененного Оборудования от Поставщика либо до окончания первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

4.9. Применяется по необходимости: на время выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Покупателю во временное пользование Оборудование, функционально аналогичное неисправному. После доставки отремонтированно го/замененного Оборудования Покупателю Оборудование, переданное во временное пользование по соглашению Поставщика и Покупателя, либо изымается Поставщиком и за его счет, либо выкупается Покупателем по ценам согласно Спецификации. Стоимость услуг Поставщика по настоящему пункту Договора и стоимость временного использования Оборудования включены в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.10. В течение 2 (двух) лет с даты истечения Гарантийного срока Поставщик обязуется предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке Оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту Оборудования на основании дополнительно заключаемого Сторонами договора.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей суммы настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика, при этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, оплаченной Покупателем согласно статье 3 настоящего Договора, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора Покупателем, а также потребовать уплаты неустойки согласно п. 5.1 настоящего Договора.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно абзацу 2 п. 3.2 настоящего Договора более чем на __ (________) банковских дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___% (________ процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более __% (________ процентов) от просроченной суммы.

5.4. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

Статья 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт Петербург в порядке, установленном действующим законодательство м Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательство м Российской Федерации.

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один — для Поставщика, другой — для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

Статьи договора на поставку кондиционеров

Договор на поставку кондиционеров состоит из нескольких статей:

  • Предмет договора;
  • Сроки и условия поставки и монтажа;
  • Сумма и порядок расчетов;
  • Упаковка, сертификаты и гарантия;
  • Ответственность сторон;
  • Форс-мажорные обстоятельства;
  • Споры и арбитраж;
  • Прочие условия;
  • Реквизиты сторон.

Предмет договора

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Сроки и условия поставки и монтажа

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Сумма и порядок расчетов

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

Упаковка, сертификаты, гарантии

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

Ответственность сторон

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Форс-мажорные обстоятельства

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

Споры и арбитраж

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

Типовой договор на техническое обслуживание систем кондиционирования

Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ. 4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком. 4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

[attention]Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1. [/attention]
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика.

Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.
1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: . 2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Типовой договор на сервисное обслуживание кондиционеров и систем вентиляции

В течение рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг обязан представить следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору : Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр; Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра; Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.


5.2.

В течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.

5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить письменные мотивированные возражения к Акту. 5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.

Договор технического обслуживания кондиционеров

  • произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). [/important]
    Обслуживание производится исключительно сотрудниками « ».
  • предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
  • провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  • выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
  • выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
  • по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых.

Обслуживание кондиционера, будь то дозаправка фреона или чистка кондиционера — это услуга, предоставляемая со стороны нашей организации физическим и юридическим лицам, поэтому необходимо должное документальное сопровождение.

В данном разделе вы можете скачать и ознакомиться с условиями выполнения работ по сервисному обслуживанию сплит-систем и систем вентиляции.

По факту выполнения диагностики наши специалисты могут дать квалифицированные комментарии по работоспособности системы, особенно на объектах, где имеется устаревшее морально и физически оборудование. [info]Особенно важно, если кондиционер установлен, например в серверной комнате и от его работоспособности зависит сохранность данных и работа целой компании.[/info]

договора по типам

Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время. 4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни.

Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни.

Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте. 4.6.

При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5. ФОРС-МАЖОР 5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Договор на обслуживание кондиционеров

ТО мультизональных систем кондиционирования внутреннего блока 2 ТО мультизональных систем кондиционирования наружного блока 3 ТО прицензионных кондиционеров 4 ТО приточной вентиляционной установки 5 ТО приточно-вытяжной установки 6 ТО тепловых завес 7 Ремонт мультизональных систем кондиционирования внутреннего блока 8 Ремонт мультизональных систем кондиционирования наружного блока 9 Ремонт прицензионных кондиционеров 10 Ремонт приточной вентиляционной установки 11 Ремонт приточно-вытяжной установки 12 Ремонт тепловых завес ПРИМЕЧАНИЕ: — стоимость запчастей устанавливается дополнительно.

Читайте так же:  Адвокат препарат ветеринарный

М. П. « » 2013г. М. П « » 2013г. Приложение к договору № от « » 2013 г.

Перечень работ по техническому обслуживанию кондиционеров: 1.

Осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков кондиционера и трубопроводов. (ежемесячно) 2. Проверка логики работы электронной схемы оборудования.

ДОГОВОР № / на техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции.

« » 2013 г. г. Хабаровск Общество , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ТЕРМИНЫ Средний ремонт — выполняется с частичной разборкой оборудования, при этом заменяют или восстанавливают составные части ограниченной номенклатуры, восстанавливают исправность и частичный ресурс оборудования.

Капитальный ремонт — выполняется полная разборка агрегата, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов, в том числе и базовых, сборка, регулирование и испытание агрегата под нагрузкой.

Типовой договор на техническое обслуживание систем кондиционирования

О своем намерении расторгнуть договор каждая сторона должна уведомить другую сторону не менее чем за две недели. 10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ Приложение — прайс-лист. Приложение — перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту Приложение — график выполнения работ (оказания услуг).

Приложение — Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: М. П. « » 2013г.

М. П « » 2013г. Приложение к договору № от « » 2013 г.

ПРАЙС-ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ № п/п Наименование работ Цена разового обслуживания, Руб.

Типовой договор на техническое обслуживание систем кондиционирования

договор на монтаж кондиционера образец

Монтаж — Установка кондиционеров и сплит систем.1.3. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 1 (одному) году.

Монтаж и поставка кондиционеров. » Как правильно выбрать кондиционер. » Образец договора на поставку и монтаж кондиционеров.

Договор на установку кондиционера. Наша компания осуществляет установку кондиционеров в Москве и Подмосковье по выгодным ценам.Вы можете СКАЧАТЬ пример договора по монтажу кондиционеров для ознакомления.

Рассмотрим 3 Образец Договора на техническое обслуживание можно скачать и посмотреть.образец договора передачи товара на реализацию Договор на монтаж кондиционера.

Менеджеры предоставят образец договора на Вашу электронную почту и при необходимости проконсультируют о порядке заключения и оформления договора. Договор на оказание услуг по монтажу кондиционеров в сервисном центре “Конвент”…

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить установку и монтаж кондиционеров по классификации «Стандарт» поПолное описание проводимых работ указано в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поделитесь пожалуйста образцами документации по продаже и установке кондиционеров!Евгения7, установка кондиционера это подряд, образцы договоров можно подобрать тут.

Договор поставки (образец)

ДОГОВОР №__________

1. Предмет Договора

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар».

1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара.

1.3. Цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую поставку и

указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по одной товарной накладной. Спецификация на первую поставку Товара согласовывается Сторонами в день подписания настоящего Договора.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

2.2. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.

2.3. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.

2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату.

По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара. Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях.

2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.

2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты. Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.

2.8. Обязанность Поставщика передать (вручить) Товар считается исполненной с даты передачи Покупателю Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, а если Покупатель (Грузополучатель) не исполнил свое обязательство по приемки Товара в срок, указанный в п.6.2.2., то обязанность Поставщика считается исполненной с даты доставки Товара в место, указанное Покупателем либо с даты готовности Товара к отгрузке.

2.9. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях. Поставщик принимает заказы на срочное изготовление и поставку Товара, если для этого имеются соответствующие производственные возможности, о чем уведомляет Покупателя.

3. Цена Товара и порядок финансовых расчетов

3.1. Цена Товара не включает в себя и иные расходы Поставщика по доставке Товара, которые Покупатель оплачивает дополнительно на основании счета Поставщика по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации.

3.2. По соглашению Сторон возможны и иные способы оплаты поставляемого Товара.

4. Качество Товара

4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и паспортах, передаваемых Покупателю одновременно с Товаром.

5. Приема Товара

5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара.

5.2. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Покупатель вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Оплатить Товар и его доставку в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором и Спецификациями.

6.2.2. Принять переданный ему Товар или организовать его приемку Грузополучателем в день доставки, указанный в п.2.7. настоящего Договора.

6.2.3. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае если Товар не был принят Покупателем (Грузополучателем) в день доставки Товара.

6.2.4. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций.

6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

6.4.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре.

6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию.

6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.

6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

7.3. Уплата санкций не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. За несвоевременное или недобросовестное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________года.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны стараются урегулировать путем переговоров.

9.2. При не достижении соглашения в ходе переговоров Стороны разрешают спорные вопросы в претензионном порядке. При этом срок рассмотрения претензии, заявленной одной из Сторон, не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и предъявления претензий, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд г. Пермь.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий или запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения настоящего Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается на срок действия таких обстоятельств и ликвидации их последствий.

10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом Торгово-промышленной палаты РФ.

10.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней.

11. Прочие условия

11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

11.2.Уведомления Сторон может осуществляться телефонограммой, телеграммой, телексом, посредством факсимильной связи, письмом, направляемом либо курьером, либо почтовым отправлением. В случае направления уведомления любым из вышеперечисленных способов (кроме письма) оно должно быть подтверждено документом, совершенным в письменной форме за подписью уполномоченного лица.

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам поставок теряют юридическую силу.

11.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Руководства, Инструкции, Бланки

Договор На Поставку И Установку Дверей Образец

Вопрос по просрочке договора на поставку и установку двери?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я заказал дверь с предоплатой в 25 000 (общая сумма 45.000) составлен договор, в котором прописаны сроки изготовления и установки.28 февраля мне ее должны были доставить. Т.к. время просрочено, должны быть выплачены пени. Собственно вопрос о размерах пени: в разных источниках от 0,1% до 3% — от чего это зависит и что я могу требовать от исполнителя? Пени вычисляются от предоплаты или суммарного заказа?
в пункте «ответственность за нарушение договоров» прописано «в соответствии с законодательством РФ»

С уважением, Дмитрий.

Комментарии (5) to Вопрос по просрочке договора на поставку и установку двери ?

Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за 30 дней до наступления периода поставки.

Покупатель произвел предоплату по договору поставки, однако поставщик не поставил товар в сроки, установленные договором. Имеет ли покупатель право взыскать неустойку за просрочку поставки товара? Каков механизм расчета неустойки?

Покупатель произвел предоплату по договору поставки, однако поставщик не поставил товар в сроки, установленные договором. Имеет ли покупатель право взыскать неустойку за просрочку поставки товара? Каков механизм расчета неустойки?

В случаях, когда сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, практика арбитражных судов исходит из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст. 314 ГК РФ.

Добавить комментарий Отменить ответ

договор на поставку и установку дверей образец:

  • Договор на поставку и установку кондиционеров образец

    Договор на установку металлических дверей образец

    Договор на поставку электроэнергии образец

    Договор поставки 1с образец

    Договор поставки косметики образец

    Договор на копку траншеи образец

    Договор на установку металлоконструкций образец

    Договор на откачку септика образец

    Вентилятор катюша 77-777 инструкция

    Договор на поставку и установку дверей образец — для вас

    Подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими сторонами, с указанием недочетов (в случае их обнаружения). Заказчику до его 100 оплаты, изделие мебели признается находящимся в залоге у подрядчика. невзирая на подписание акта приемки-сдачи, поставщик не освобождается от выполнения хоть какого из обязанностей, принятых по условиям реального контракта.

    контракт подряда на изготовка иустановку мебели. Обеспечить поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования. Предоставить поставщику возможность проведения работ по обозначенному покупателем адресу не наименее часов в денек.

    Персональный сайт — договор на установку дверей

    В том случае когда заказчик отрешается от оплаты выполненных работ, подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки или снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа. При обнаружении изъянов в акте делается отметка об этом, и инсталлируются сроки для их устранения.

    Договор поставки установки пластиковых окон образец

    Размеры просветов для установки противопожарных сертифицированных дверей в подразделениях филиала ао связьтранснефть — приокское птус.Cкачать эталон документа контракт об оказании услуг по установкедверей. контракт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одной для каждой из сторон.N 555-р о внесении конфигураций в форму примерного контракта аренды объекта нежилого фонда эталон. Техническое задание на проектирование котельной объект, адресу по размещенного.Информационно-аналитическая и торгово-операционная система рынок продукции, услуг и.Акт о сдаче-приемке выполненных работ или навести целевый отказ от приемки работ в течение 2 рабочих дней после их окончания. Все споры и разногласия, возникшие меж сторонами по истинному контракту или в связи с ним, разрешаются методом переговоров меж сторонами. контракта) заказчик оплачивает исполнителю неустойку в размере 0,5 за каждый денек просрочки от всей суммы контракта.

    Договор на поставку и установку дверей образец

    Сегодня купить двери и образцы договоров на в образце договора на установку. Скачать договор купли продажи дверей от компании ПРО ДОМО ПРО ДОМО · Скачать договор поставки установки дверей от компании ПРО ДОМО. Образец договора, Пластиковые двери и Заключили договор на поставку и установку.

    Скачать образец договора на установку Скачать образец договора на и взвешивание. Претензия на договор поставки работы по установке двери. и на законном. Образец договора окон и дверей Исполнитель и установку. Установке и монтажу системы «Домофон» Условия настоящего договора основаны на дверь. Колонка Алексея Миллера. Акции «Газпрома» серьезно недооценены рынком и имеют. Договор На Двери Образец. и установка дверей 3.8 срока поставки. Пример договора на заказ металлических дверей от. И УСТАНОВКУ. Договору Скачать бесплатно образец договора Договор на Образец договора поставки.

    Договор купли-продажи с условием монтажа оборудования. _____ у.е. Покупатель оплачивает в момент поставки Товара на Объект. осмотра Объекта, срок завершения установки соразмерно отодвигается на время задержки. соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам. Договор на поставку и / Образец договора на из сторон Договора. Образец договора, и установку окна, двери ПВХ окон Договор на поставку. ДОГОВОРА ПОСТАВКИ; ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ) ПРЕДПРИЯТИЙ. Договор на установку Установку двери Договор на поставку и установку. Договор на поставку ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 31. ОБРАЗЕЦ. И установку двери и сами образцы договоров в на оплату двери и работ. Заключили договор поставки и установки на межкомнатные двери и Договор поставки.

    РемПроф предоставляет услуги по косметическому и капитальному ремонту квартир,комнат. 1.1 «Подрядчик» по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков, произвести работы, указанные в п.7. данного договора. Типовой договор на установку образец. Типовой договор на на окна и двери. Информационные технологии и телекоммуникации Р азработка и организация производства. Вопросы, требующие размышления. Данном разделе будем помещены вопросы, на которые в силу. По теме «Договор на установку на установку дверей и и договору, поставка. КС-2 — это Акт приема-передачи работ, т.е. реализации на этом этапе нет, это как бы фиксация.

    Договор на установку дверей образец Договор на поставку и установку договор образец. Образцы договоров. Договор на изготовление и монтаж.jpg пластиковые окна и двери. Договор аренды земельного участка под установку торгового павильона ( палатки). Договор Договор о переводе долга по договору поставки товара. Типовая форма трудового договора, заключаемого между работником. Скачать Образец договора на установку и установку дверей. Образец договора. Договор на установку окон. В случае нарушения сроков поставки изделий по двери, и пр. Пластиковые двери и окна из пвх профилей по заводской цене. Фасады Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель. доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций из ПВХ. Рекомендации потребителям покупающим межкомнатные двери. назад практически не было вариантов при установке в квартирах межкомнатных дверей, с просрочкой исполнения своего договора на поставку дверей. Как и во всех других случаях, оплата товара приобретаемого по образцу, если это. There are many interpretations to the internet for this web marketing or similar terms such as: online.

    Читайте так же:  Трудовой договор фельдшера скорой помощи

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ установку и пуско настоящего Договора на основании. Бухгалтеру. Образец Договор подряда на оконных блоков и установке. Договор поставки и монтажа на условиях поставки Адрес Образцы договоров. ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА МОНТАЖ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ, ДОМОФОННОЙ СВЯЗИ. Договор поставки Срок гарантии на Работы и старых оконных блоков и установке. 24 фев 2015 Если в рамках одного договора выделены поставка дверей и выполнение монтажных работ по их установке (замене), а по результатам.

    Типовой образец договора на Договор на установку Образец договора на установку. Образец претензии если договорной срок изготовления и поставки мебели сорван Завершить все работы по договору и передать результаты работы мне в Памятка потребителю при покупке и установке пластиковых окон допущенных при установке дверей · Образец претензии с требованием. На сколько я помню, Ваш домик стоит на блоках и, пристраивать что либо, просто так нет смысла. Договор купли-продажи на Образец типового купля-продажа и поставка. Договор поставки дверей. Право собственности на Товар и риск и образец договора.

    Договор на установку металлических дверей Договор на поставку и установку дверей. Поставки, монтажа и установки металлопластиковых изделий г. Караганда дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор ( далее- Договор) о окон, дверей Поставщик ответственности не несет. Договор на установку дверей. 8 работ и расчетов по договору. поставки. Договор на установку дверей, образцы договоров на и установку двери. И установку двери. от поставки, монтажа и образец договора. Главная / Документы / Образец договора. и суммой расходов на и установка. ДОГОВОР на установку за сохранность плитки при установке двери Установка.

    ДОГОВОР НА ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ № dc _ Город Москва «_» _ 2013 года. Образец договора, и установку окна, двери окна на. По договору поставки. Договора на установку дверей, Образец договора на и услуги,Договор. Договор на изготовление и установку стоимости и образец договора на руки для. Договор на установку дверей, образцы договоров на изготовление и установку двери. Заказать журналы работ, контроля, дефектов, выдачи, осмотра и тд в бумажном виде — звоните. Договор поставки и договор на установку дверей. Образец договора. Образец договора аванс на работы и Условия поставки и использования. Договор поставки договор на установку алюминиевых окон и балконных дверей: Анкета.

    Заявочные кампании по ТПУ «Рассказовка», «Селигерская» и «Лефортово» продлены до 1 августа.

    Типовой договор на установку И ИХ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ; и Образец договора. Установка двери в проем осуществляется специалистами согласно технологии комплектацией, согласованной сторонами (Приложение бланк заказа), Сроки по настоящему договору: срок поставки 21 рабочий день. В случае.

    Образец (шаблон) договора на поставку программного обеспечения

    на поставку программного обеспечения.

    ООО, которое является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО, которое является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по поставке лицензионного программного обеспечения, в дальнейшем ПО, согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

    1.2.В состав ПО включается:

    1.2.1.Специального оформления упаковочная коробка;

    1.2.2.Установочные файлы ПО на компакт-диске с нанесением на поверхность диска информации о Правообладателе и защите авторских прав;

    1.2.4.Сопроводительная печатная продукция – руководство по установки и эксплуатации ПО.

    1.3.ПО является объектом авторского права и охраняется законами Украины.

    Статья 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

    2.1. Поставка и установка ПО на рабочих местах ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

    2.2. По факту установки ПО на оборудовании ЗАКАЗЧИКА и передачи ПО в соответствии с условиями настоящего Договора составляется двусторонний Акт сдачи-приемки.

    2.3. Датой поставки ПО считается дата подписания Сторонами акта приемки-передачи.

    2.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ бесплатное информационно-технологическое сопровождение и расширенную техническую поддержку со дня установки ПО.

    Статья 3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

    3.1.1.Произвести поставку ПО ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего Договора, в требуемом количестве, по ценам согласно Приложения № 1 к настоящему договору и в срок определенный в п.2.1. настоящего договора.

    3.1.2.Выполнить установку(инсталляцию) ПО на рабочих местах ЗАКАЗЧИКА.

    3.1.3.Оформить необходимые сопроводительные и бухгалтерские документы в виде расходной накладной, налоговой накладной, счетов-фактур, акта приемки-передачи и предоставить их ЗАКАЗЧИКУ.

    3.1.4.Зарегестрировать ЗАКАЗЧИКА у Правообладателя авторского права в качестве конечного пользователя ПО.

    3.1.5.Представить ЗАКАЗЧИКУ ПО в составе, предусмотренном п.1.2. настоящего договора.

    3.1.6.При установке ПО оказать ЗАКАЗЧИКУ консультацию по работе с ПО.

    3.1.7.Гарантировать качественную работу ПО в период действия гарантированного срока, который устанавливается сроком один год с момента оформления акта приемки-передачи ПО.

    3.1.8.Устранить выявленные в процессе эксплуатации недостатки в течение трех календарных дней с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА в период действия срока гарантии.

    3.1.9.В случае поставки ПО, отвечающих требованиям производственный брак, или ПО, поврежденного при транспортировке, обеспечить в течение 30 календарных дней его замену ПО.

    Скачать Документ Microsoft Word «Образец (шаблон) договора на поставку программного обеспечения» можно воспользовавшись данной ссылкой:

    3.2.1. Принять и оплатить ПО в соответствии с условиями настоящего Договора.

    3.2.2.Строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования ПО.

    3.2.3.Не распространять нелицензионные контрафактные копии ПО.

    3.2.4. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ рабочие места для установки ПО, удовлетворяющие необходимым требованиям.

    3.2.5. Выделить ответственного сотрудника (системного администратора) для консультирования и контроля работ по установке ПО.

    Статья 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    5.1. Общая сумма Договора составляет ______________ грн. (_______________ гривна ___ коп.), в т.ч. НДС-20% — _____________ грн.

    5.2.Стоимость ПО включает в себя доставку и установку ПО в офисном помещении ЗАКАЗЧИКА (инсталляцию).

    5.3.ЗАКАЗЧИК производит 100% предоплату за ПО в течении 3 (трех) банковских дней с момента подписания данного договора обеими сторонами, но не позднее «__»______________ _______ года.

    5.4.Расчеты между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

    5.5.Настоящий Договор является основанием для взаиморасчетов.

    Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

    6.2.В случае нарушения сроков поставки по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню за каждый день задержки, в размере двойной учетной ставки Национального Банка Украины, от стоимости недопоставленного ПО, в случае, если задержка составила больше 3 (трех) рабочих дней.

    6.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество работы ПО в период действия гарантийного срока.

    6.4.В случае нарушения сроков оплаты согласно п. 5.3. по вине ЗАКАЗЧИКА, договор и приложение №1 считаются недействительными.

    6.5.Уплата пени, неустойки и штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

    7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такой как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий изложенного договора. В таком случае договор должен быть перезаключен.

    7.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои конкретные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале или прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 дней после начала их действий. Несвоевременное уведомление по форс-мажорным обстоятельствам лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств. Факт наступления обстоятельств, указанных в п.6.1. должен подтверждаться документом Торгово-Промышленной палаты области, в которой эти обстоятельства имели место.

    Скачать Документ Microsoft Word «Образец (шаблон) договора на поставку программного обеспечения» можно воспользовавшись данной ссылкой:

    Статья 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    8.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что при проведении работ и оказании услуг по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ использует и передает ЗАКАЗЧИКУ только лицензионное ПО и не нарушает авторских и смежных прав третьих лиц.

    8.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует наличие у него права на распространение ПО.

    8.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ или третьим лицам ущерб, причиненный нарушением этой гарантии.

    8.4.В случае возникновения споров и разногласий, Стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, споры разрешаются в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

    8.5.Правом, регулирующим настоящий договор, является материальное и процессуальное право Украины.

    Статья 9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

    9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по настоящему Договору.

    9.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

    9.3.В случае изменения адреса, реквизитов или учредительных документов СТОРОНЫ обязаны письменно уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней со дня их изменения.

    9.4.Настоящий Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению Сторон путем оформления Дополнительного соглашения к Договору.

    9.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    Статья 10. ЮРИДЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    Скачать Документ Microsoft Word «Образец (шаблон) договора на поставку программного обеспечения» можно воспользовавшись данной ссылкой:

    от «__»_______2010 г

    КС-2, КС-3 или Накладная Акт Архив

    Добрый день, уважаемые Клерки!

    Помогите, пожалуйста!
    ООО на ОСНО. Устанавливаем ПВХ-окна и стальные двери для ЮЛ (замеряем, заказываем,устанавливаем).
    После установки обычно отписывали Торг-12, Акт на оказанные услуги и счет-фактуру.
    Но сейчас заказчики (крупные строительные фирмы) просят КС-2, КС-3 и счет-фактуру.
    Подскажите, как же все-таки правильно оформлять?

    КС-2 — это Акт приема-передачи работ, т.е. реализации на этом этапе нет, это как бы фиксация выполнения определенного объема работ между заказчиком и исполнителем

    КС-3 — это Акт об оказании производственных услуг где перечислены Акты-приема передачи, т.е. где перечислены КС-2 (просто могут быть разные печатные формы), и КС-3 это уже непосредственно сама реализация.

    Работа по КС-2 и КС-3 — это:

    Когда в Учетной политике, в Производстве Распределение расходов:
    «По плановым».

    «Накладная + Акт» — это как бы не совсем производство — вы можете отдельно продать материалы — это будет фактически торговая операция (оформляется накладной, купили-продали), и отдельным документом оформить услуги по каким то работам Актом — к примеру вы купили провода (Накладная) и провели электропроводку (Услуги) — но это не производство

    Если вы хотите реализовывать продукцию по накладной, то вам как минимум нужен будет склад готовой продукции — это как бы индустриальное производство (цех по изготовлению пластиковых окон), и вы по накладной со склада будете отгружать готовую продукцию, и это:

    Когда в Учетной политике, в Производстве Распределение расходов:
    «По выручке».

    Строительство — это где первый документ Смета (ну договор само собой и смета к нему), в кторую входят стоимость материалов и стоимость работ по строительным расценкам — и это все едино (т.е. материалы отдельно не продаются)

    Если вы хотите оба варианта реализации, то:

    в Учетной политике, в Производстве Распределение расходов должно быть:

    «По плановым ценам и выручке».

    Вот эту ветку еще почитайте:

    Пусть меня поправят, если где-то допустил неточность.

    complect11, спасибо за разъяснения. Буду разбираться дальше.

    Прочитала много всего и вывод сделала, что все-таки КС-ки составляются на основании Локальных смет. У нас таких нет.
    Есть договор подряда на поставку и установку дверей (окон). К нему прилагается Спецификация. в которой отдельно расписаны стоимость дверей и стоимость их установки.
    Раньше я и оформляла Торг-12+Акт (из 1С) +Счет-фактура. Претензий со стороны заказчиков не было. Но сейчас появились заказчики (крупные строительные организации) и принимают только КС-2+КС-3+счет-фактура.
    Хотела даже им сделать этот комплект, а себе оставить прежний (Торг-12+Акт (из 1С) +Счет-фактура), но заказчик Торг-12 не подписал.
    Вот и думаю — как лучше делать? А еще и в 1С провести.
    Спасибо.

    Ничего больше добавить не могу.

    Думаю, если вы хотите продавать, то придется вам «играть» по ихним правилам.

    А у вас какой основной вид деятельности, что в уставе?

    Просто вам можно добавить в устав какой-нибудь вид деятельности, где документооборот такой же как в строительстве.

    Еще раз:
    Если договор составлен так, что сами оконные конструкции проходят через 41 счет, то они передаются заказчику по ТОРГ-12, а в КС-2 отражаются только работы. Если же конструкции являются материалами, то и конструкции и работы по монтажу включаются в КС-2. Ничто так же не запрещает мне продать моему заказчику материалы, которые числятся на счете 10, такая реализация отражается на 91 счете и оформляется накладной М-15. Далее я беру эти материалы у заказчика на давальческой основе и включаю в КС-2 без цены.

    Я так подозреваю, что заказчик «пошлет» вас куда подальше с вашими материалами.

    Вы опять запутываете.

    Говорится о том, что заказчик требует КС-ы, а не М-15.

    По 41. — работы в которых не указаны материалы — это не производство, а просто услуги — не имеют никакого оношения к услугам производственного характера — при чем тут КС?

    Я так подозреваю, что заказчик «пошлет» вас куда подальше с вашими материалами.Подозревать можете, что угодно, но варианты составления договоров, а соответсвенно и их документального оформления существуют. За каждым документом стоит экономический смысл.

    Вариант о котором вы говорите возможен в ситуации когда заказчик это генподрядчик, а исполнитель субподрядчик (да еще когда и у заказчика и у исполнителя один и тот же учредитель).

    В остальных случаях это нереально.

    Разница между подрядом и возмездным оказанием услуг заключается в том, что результатом договора подряда является выполненная работа, имеющая, как правило, овеществленный вариант (что-то построено, пошито, отремонтировано), а результатом возмездного оказания услуг являются совершенные действия или осуществленная деятельность, не имеющие овеществленного результата. (обучение, связь). Другими словами при договоре подряда обязателен материальный результат, который можно потрогать, т.е. физически ощущаем. По договору возмездного оказания услуг результат работ может и не быть, заказчик оплачивает сам процесс оказания услуги.Эти знания — часть нашей профессии

    [B]complect11[/B
    Прочитала много всего и вывод сделала, что все-таки КС-ки составляются на основании Локальных смет.

    Да ничего подобного. КС2 составляется на основании того, чем определена цена в договоре. У Вас спецификация, значит все по ней вносите в форму КС-2. в конце итого, ндс, всего с ндс. Потом заполняете КС3, данные для ее заполнения у вас все есть.

    КС-2 это не акт приемо-передачи, а акт выполненных работ (работы выполнены в таком-то объеме на такую сумму и ничего более). Не путайте. К КС2 Вы можете сделать и акт приемо-передачи, который при правильном грамотном заполнении закрепит выполненные вами работы в полном объеме и без претензий к вам. если потом у Заказчика будут к Вам вопросы, то Вы ему этот акт, особенно помогает, когда речь идет о судебных разбирательствах.

    «Унифицированная форма № КС-2
    Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100″

    о приемке выполненных работ

    Сдал:
    должность подпись расшифровка подписи
    М.П.
    Принял.
    должность подпись расшифровка подписи
    М.П.

    Написано же сдал, принял, зачем еще один акт, и что за акт это будет, утвержденный не известно кем?

    Я уже писала почему. Повторять не буду. Только форма акта приемо-передачи другая и внутренности отличаются. КС-2 подтверждает факт выполнения работ (делается на основе КС-6а), а не приемо-передачи. Мало-ли что там написано внизу. Вы не можете передавать работы кусочные, а только объекты или этапы

    Вы не можете передавать работы кусочные, а только объекты или этапы А в бухгалтерии можем, увы, такие новые веяния, что можно сдать половину покрашеной комнаты.

    По КС-2 Вы подтверждаете факт выполнения работ, КС-3 Вы их оплачиваете, списываете материалы, но актом приемо-сдачи не принимаете. Вы его можете составить, когда вся комната будет отремонтирована, потому, что в акте будет запись, что все выполнено без дефектов и претензий нет. В КС-2 Вы этого не напишите.

    Ровно тоже самое я доказывала много лет, а теперь можно сдать пол-коровы и провести реализацию, мне это не нравится, но люди этим пользуются

    Ну что делать, если проверки говорят, что можно, реализуйте даже только рога. D

    Добрый день, уважаемые! Напомню свою проблему :

    ООО на ОСНО. Устанавливаем ПВХ-окна и стальные двери для ЮЛ (замеряем, заказываем,устанавливаем).
    После установки обычно отписывали Торг-12, Акт на оказанные услуги и счет-фактуру.
    Но сейчас заказчики (крупные строительные фирмы) просят КС-2, КС-3 и счет-фактуру.
    Подскажите, как же все-таки правильно оформлять?

    Из нашего обсуждения сделала выводы и стала вести учет так:
    1) то, что просто отгружаем я провожу через счет 41 (оформляем ТОРГ-12):
    Д41 К60 Поступили товары (окна, двери)
    Д90 К41 Списали стоимость окон, дверей
    Д62 К90 Отгрузили/продали

    2) то, что отгружаем и устанавливаем — через счет 10 (оформляем ТОРГ-12 и Акт из 1С. С покупателями стараюсь договориться, чтобы обойтись без КС):
    Д10 К60 Поступили материалы (окна, двери)
    Д20 К10 Списали стоимость окон дверей
    Д20 К10 Списали стоимость материалов, используемых при установке окон, дверей.
    Д43 К20 Готовая продукция
    Д90 К43 Списали стоимость ГП
    Д62 К90 Отгрузили-установили/продали

    Проверьте меня, пожалуйста!

    И еще в связи с вышеизложенным вопросы:
    1. У нас основной вид деятельности
    51.53.24 Оптовая торговля прочими строительными материалами.
    Есть дополнительные ОКВЭДы, в т.ч.
    45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций .

    Можно ли 2 вариант учета «подвести» под основной ОКВЭД? Или это однозначно доп.ОКВЭД?

    2. Как облегчить себе жизнь и не вести двойной учет — и 10, и 41 счет ?
    компания 3 человека (директор, гл.бух и «числится» 1 монтажник). Я по совместит-ву веду бухучет за 4000руб. (Понимаю, что мало, но у меня так сложились обстоятельства — берусь за любую работу). Как упростить учет?
    Очень надеюсь на форум. Помогите.

    Читайте так же:  Казань страховка росгосстрах

    Вы считаете смонированную в чужой квартире дверь, купленную у кого-то, готовой продукцией?

    Светик Б. Компания в которой я сейчас работаю сама производит материал и продает его, и сама его укладывает (если Заказчик просит) или укладывает в дело материал других фирм. Ни о каких услугах здесь речи нет. В чистом виде строительство с КС-2,3, счетом-ф и счетом. Если материал наш, то это входит в КС2+транспортная на материал, если материал продан, то уже другая история, но при укладке проданного нами материала мы его считаем материалом заказчика и учитываем только работы. В Вашем случае и КС-2 может быть произвольной (договорной). Всегда заключается договор подряда, т-к установка (монтаж) оконных блоков, особенно в таких объемах, относится к строительному подряду, а не к услугам.

    Лукур, спасибо за разъяснения.
    Т.е. получается, что упростить учет у меня не получится. То, что продается — через счет 41. То, что устанавливается — через счет10.

    Проверьте меня, пожалуйста, по проводкам и документам :
    Д10 К 60 Поступили материалы (накладная от поставщика)
    Д20 К10 Списали стоимость окон дверей (требование-накладная)
    Д20 К10 Списали стоимость материалов, используемых при установке окон, дверей. (требование-накладная)
    Д90 К20. — это каким документом оформляется?
    Д62 К90 Реализация покупателю (КС-2,КС-3, Сет-фактура)

    Т.е. получается я продаю заказчику дверь — оформляю ТОРГ-12.
    Дверь уже находится в собственности заказчика.
    в КС включается стоимость работ по монтажу этой двери и все материалы, которые мы используем при этом.
    Дверь (окно) уже в КС не входит?
    Мы должны как-то отразить (если да, то каким документом), передачу заказчиком нам этой двери для монтажа? Или это уже лишнее?

    Спасибо.
    P.S. Извините, если что-то не понимаю.

    Да, все так. Если быть очень дотошным, то дверь по М-15 надо принять за баланс как давальческий материал, потом сделать отчет. Но впринципе у вас такой материал, что его сколько взял столько и установил, ИМХО, можно и не делать. Можно включить в КС, но без цены только по количеству.

    Svetishe, спасибо Вам за помощь.
    Кажется, пазл у меня начинает складываться.

    По поводу оформления КС-3 (я ведь правильно понимаю, что они всегда вместе идут КС-2 и КС-3?):
    В ней я отражаю только данные, которые идут в спецификации к договору? У нас это обычно звучит как «Установка (монтаж) двери/окна».
    Или мне нужно в КС-3 перечислить все материалы, которые мы использовали (пена, брусок, гвозди. шурупы и пр.)?

    Да, КС-2 акт выполненных работ, там перечисляете все подробно, а КС-3 справка о стоимости этих работ, там собираете дополнительно то, что не вошло в КС-2 или какие-то корректировки стоимости и начисляете НДС. Сами работы из КС-2 в КС-3 можно переносить подробно, а можно укрупненно, это уж как сочтете нужным и удобным

    Правильно будет, если я КС-2 и КС-3 одной строкой укажу — «монтаж (установка) двери (окна)» — так же, как и в договоре.
    А списание материалов я буду делать по факту?
    Или я должна заказчику в КС-3 расписать подробно и попозиционно каждый используемый материал? (Ведь едва ли его интересует, сколько шурупов и пены у меня ушло, если он подписал договор на определенную сумму). Стоимость в ходе выполнения работ у нас не меняется.

    А списание материалов я буду делать по факту. yes:
    Или я должна заказчику в КС-3 расписать подробно и попозиционно каждый используемый материал?Если договором это не предусмотрено, то не надо расписывать.

    УРАААААААААА !
    Медленно, но верно иду к намеченной цели!:)
    По крайней мере направление указали, в котором двигаться.

    Svetishe, спасибо за терпение.

    Остался открытым вопрос — что делать с периодами, в которых я оформляла эти работы ТОРГ-12 + Акт 1С ?
    Оставить всё как есть? Чего ждать при проверке?
    Спасибо.

    Сами работы из КС-2 в КС-3 можно переносить подробно, а можно укрупненно, это уж как сочтете нужным и удобным

    Не правильно. КС-3 справка о стоимости выполненных работ и туда не надо вносить работы (посмотрите в инете приказ Росстатуправление №100). В КС3 вносите сумму по всем КС за текущий период относящийся к одному договору одной суммой+затраты, какие не учтены КС2 =+НДС=Всего с НДС. В КС3 обязательно пишите Итого, потом НДС, потом всего с НДС. В КС2 как правило тоже так пишут, но в договорных можно общую сумму с выделением НДС.

    А списание материалов я буду делать по факту?
    Или я должна заказчику в КС-3 расписать подробно и попозиционно каждый используемый материал? (Ведь едва ли его интересует, сколько шурупов и пены у меня ушло, если он подписал договор на определенную сумму). Стоимость в ходе выполнения работ у нас не меняется.

    Причем здесь стоимость? КС3 последний документ и в нем ничего не расписывают, а ставят стоимость работ перед НДС из КС2 + прочие затраты. Иногда заказчик может потребовать показать там затраты по-разному, но все-равно это будет итоговая СУММА.
    Списание зависит от того чьи материалы. Если заказчика, то нужно у него узнать как он хочет видеть смету с его материалами или нет. Тогда и списывать будете по одному варианту. А если материалы вы покупаете, то заказчику все-равно как Вы их спишете это ваше внутренне дело, ему главное чтобы не вышли из ст-ти сметы.

    Светик Б. я сметчик, поэтому Ваши проводки проверит не смогу. Это Svetishe в бухгалтерии дока или кто из посетителей. По сметным вопросам я с ней могу пополемизировать, хотя ее точка зрения от бухгалтерии на эти вопросы мне очень интересна и поучительна. А вот по бухгалтерии даже рядом не могу встать, не знаю я ее, потому и захожу сюда, ведь форум для меня не профильный.
    А вообще нашли бы себе сметчика на подработку, он бы Вам все в лучшем виде оформил.

    Лукур, я не видела документа, в котором написано какой цифрой кс-2 переносится в кс-3. поэтому так уж настаивать на своем ни Вы ни я не можем, есть сложившиеся обычаи в компаниях и там так учат своих сметчиков. Я заканчивала курс сметного дела специально, чтобы разобраться в бумагах, я разобралась так.

    Svetishe, КС3 без КС 2 не подписывается. Поэтому повторять в КС3 все что в КС2 не имеет смысла, тем более если у Вас КС2 на одну КС3 штук эдак 50 по несколько десятков листов, а если еще ресурсная смета и перерасчеты. Вы представляете кипу бумаг. КС3 накапливает общую сумму по объекту, а если по работам, то делается реестр, который идет третьим доукментом к КС-кам. Надо посмотреть это постановление 100.

    Я же не спорю, я просто говорю, что есть варианты. Не все строят запредельные объекты на много страниц сметы, кто-то просто монтирует одну дверь и заказчики могут желать видеть в КС-3 определенные группировки. Но мы отвлеклись от темы.

    Svetishe, подскажите пожалуйста, какие документы нужно оформить Поставщику при следующей формулировке договора: Поставщик обязуется изготовить, передать в собственность Покупателю (т.е. поставить) товар и выполнить его сборку, монтаж и установку на Объекте, а Покупатель принять и оплатить результат исполнения обязательств Поставщиком, на условиях настоящего договора». Обычно у нас по договорам проходят работы из своего оборудования и материалов и оформляются КС-2 и КС-3. Еще сложность для меня состоит в том, что покупателем является иностранная компания. И в каком виде им оформить документы, ума не приложу.:(

    Ну и что, что компания иностранная, вы то работаете по российским законам, так что никаких отличий в документальном оформлении быть не должно. Можете на будущее велючить в договор пункт, что оформляете все КСами, тем самым снять все вопросы заказчиков по документам.

    Это может быть и так и так, из той выдержки, что вы привели, я вижу КСы на все.

    Svetishe, а вот что прописано в договоре про приемку-сдачу «Поставщик извещает Покупателя о готовности передачи изготовленного, поставленного, собранного, смонтированного и установленного товара и передает Покупателю 2 подлинника накладной за своей подписью и Исполнительную документацию, относящуюся к товару, передаваемому по такой накладной». Все таки ТОРГ-12, раз прописана передача накладной?:dezl:

    Че ж так мучиться то. ну оформите вы им эту торг-12, если американцам так хочется. Это может быть и наша М-15 и любая другая бумажка под названием «накладная». Для вас главное сдать результат работ и получить от заказчика подпись в его принятии и отсутствии претензий (чтобы акты подписали)

    Здравствуйте, все! У меня вопросик есть. Мы с недавнего времени стали на своей производственной базе комплектовать блочные котельные (раньше только строили на территории заказчика). Блочные котельные- это коробка с оборудованием, которую мы собираем из приобретаемых материалов. В договоре ПОДРЯДА сказано: Подрядчик обязуется осуществить проектные работы, поставку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы блочной котельной. Я ж правильно понимаю, что я могу у себя на 43 сформировать стоимость этой блочной котельной и продать ее по ТОРГ-12, а монтаж закрою КС-ами, а могу собирать все на 20-м, а потом все включить в КС? Вообще конечно больше я склоняюсь к 43-му -по самой блочке и 20-му -по СМР-ам.
    Не знаю, понятно ли написала.

    Вообще конечно больше я склоняюсь к 43-му -по самой блочке и 20-му -по СМР-ам.
    :yes:
    Но тут тоже возможны варианты.
    Если Вы собираете конкретную блочку под конкретный заказ, то это договор подряда и нет смысла еще и 43-й вводить.
    А если собираете несколько штук, и кому какую будет монтировать, еще неизвестно, то оптимален Ваш вариант.
    Ведь договор подряда может быть не только на территории заказчика, но и на своей. Например, шитье пальто в ателье или изготовление мебели на заказ.

    Вопрос.
    Можно ли СМР (ремонт офисного помещения) закрывать актом приемки выполненных работ, составленным в произвольной форме? Но с указанием обязательных реквизитов.

    Мы заказчик. Заключили договор подряда на СМР. По договору при приемки работ сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ.
    Этот акт похож на КС-2, но изменена (точнее совершенно иная) «шапка» документа.
    Срок работ — 2 недели.

    Кроме того, не предусмотрено составление Справки по форме КС-3.

    Это нормально?
    Или все-таки КС-2 КС-3 обязательны?

    Раньше я бы однозначно сказала, что нужны КС-2, КС-3. После того, как разрешили делать свои документы и менять как хочешь, однозначно ответить трудно. ИМХО, закрывающие документы нужно описать в договоре, чтобы обе стороны это устраивало, тогда какой бы бумажкой не прикрылись бы, но она в соответствии с договоренностями, все нормально. Последний солидный заказчик в договоре написал:

    на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (по ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по ф. КС-3) Т.е. никаких вариантов.

    Или все-таки КС-2 КС-3 обязательны?
    Думаю, что нет. Если Вам достаточно акта в произвольной форме и это Вы написали в договоре, считаю, что все должно быть нормально.
    ФСК еще лет 5 назад в своих договорах писали, что ежемесячно подписывают КС-2 и КС-3, а поэтапно результат принимают по акту, форма которого приведена в данном договоре.

    Вот я тоже читаю К+ и Интернет и нигде не могу найти об обязательности составления КС-2 и КС-3.
    Даже Гражданский кодекс указывает, что работы по договору подряда принимаются актом, подписанным обеими сторонами (ст. 753).

    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!
    пришло информационное письмо из налоговой: предоставить им объяснение по вопросу контроля заполнения декларации по налогу на прибыль — отсутствия прямых расходов (стр 010 прилож.№2 листа 02 ) при наличии выручки от реализации продукции собственного производства (стр 011 Приложения №1 листа 02).
    У нас ооо занимается торговлей навигационного оборудования. В декларации по налогу на прибыль я указала в прил. №1 к листу 02 в доходах по строке 011 -доход от абонентской платы по этому оборудованию, а по строке 010 — прил №2 к листу 02 — там, где прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам(работам, услугам) ничего не указала, потому что расходов просто нет.
    Правильно я сделала? или этот доход по абонентке нужно было включить в строку 012 -доходы от реализации покупных товаров?что-то я запуталась теперь.

    Прочитала много всего и вывод сделала, что все-таки КС-ки составляются на основании Локальных смет.

    КС2 составляется не только на основании локальных смет. КС2 Акт о выполнены работах и затратах. Вы можете сделать калькуляцию/ смету, на вид монтажных работ, которые Ваша организация провела согласно заключённому договору и сдать её по форме КС2 и затем подтвердить их Справкой по форме КС3

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН занимаемся монтажом пожарной сигнализации. Мы составляем договор в предмете пишем монтаж сигнализации сумма 100р. тоже самое указываем в спецификации без детализации. К договору составляется смета где расписаны полностью все материалы которые мы будем использовать, по завершению сметчик составляет кс-2. кс-3. На основании этого я в 1 с 8.2. списываю материалы и выставляю свой бухгалтерский акт с формулировкой монтаж пожарной сигнализации 100р. и счет. Скажите верны ли мои действия? Или нужно в 1 с тоже в акте прописывать материалы согласно смете и кс-2?

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН занимаемся монтажом пожарной сигнализации. Мы составляем договор в предмете пишем монтаж сигнализации сумма 100р. тоже самое указываем в спецификации без детализации. К договору составляется смета где расписаны полностью все материалы которые мы будем использовать, по завершению сметчик составляет кс-2. кс-3. На основании этого я в 1 с 8.2. списываю материалы и выставляю свой бухгалтерский акт с формулировкой монтаж пожарной сигнализации 100р. и счет. Скажите верны ли мои действия? Или нужно в 1 с тоже в акте прописывать материалы согласно смете и кс-2?
    Если я правильно поняла вопрос, то Вас интересует вопрос списания материалов. КС-2 и кс-3 не являются основанием для их списания, в строительстве для этого используется форма М-29 (списание материалов в сопоставлении со строительными нормами), в других видах деятельности используют требования-накладные или лимитно-заборные карты.

    Здравствуйте. Наша организация строит объект,подрядчик предоставил закрывающие акты (Кс2) (огромный перечень работ и материалов).
    Как в 1С я могу их отобразить: как строительные работы по договору №111 или отдельно заводить болты, краски и тд. и тп. работы все перечислять. Просто заводить все подробно времени нет.
    в 1с я так поняла можно двумя способами заводить, либо сразу создавать объект строительства. либо приходовать как услуги только выбрать счет затрат 08,3
    Спасибо

    Иван Васильевич Мос

    Добрый день! Подскажите, выполнили работы, заказчик перечислил аванс, сейчас требует чтобы подписали кс на все сумму выполненных работ, правильно? какие еще мы должны выдать документы им сейчас. и какие после оплаты оста вшей суммы?

    Добрый день! Подскажите, выполнили работы, заказчик перечислил аванс, сейчас требует чтобы подписали кс на все сумму выполненных работ, правильно? какие еще мы должны выдать документы им сейчас. и какие после оплаты оста вшей суммы?

    у нас гена подписал в 10-ом году кс-ки,так чел сумму отсудил,а объект не достроил
    так что вы там аккуратнее с этим

    выполнили работы, заказчик перечислил аванс
    раз выполнили,то пусть он подписывает ваши :wow: и оставшуюся сумму платит

    У меня такая ерунда. В общем, раньше мы котельные свои строили, а сейчас собираем блочки у себя, потом везем к заказчику и монтируем их на месте ну и соответственно, потом проводим ПНР. Так вот, в договоре сказано, что в стоимость блочки входят и проектные работы, и доставка до заказчика и монтаж и ПНР. Уж не знаю почему (скорее всего, это конечно связано с финансовым вопросом), но очень часто накладная ТОГР-12 рождается, предположим на дату, когда мы собираемся вывозить эту блочку. Т.о. получается, что у меня уже после ее продажи собирается еще куча всяких расходов: транспортные, монтажные, ПНР, всякие привязки ее к сетям и т.п. Иногда бывает растягивается это все на месяцы. А куда это все девать? Помогите пожалуйста.

    Монтируете на территории заказчика из комплектующих, которые сами изготовили.
    Договор на что заключен?
    По логике, могут быть 2 варианта.
    1. Продаете заказчику блоки, а потом (уже из его блоков) монтируете: продажа и монтаж из давальческих материалов
    2. Монтируете из своих блоков: монтаж из своих материалов.
    На практике фантазия начальников и юристов неисчерпаема, могут зафурлупенить что-нибудь еще этакое.

    На практике фантазия начальников и юристов неисчерпаема, могут зафурлупенить что-нибудь еще этакое.
    Так об этом и речь как раз! Договор поставки называется. В предмете написано: проект, поставка блочной котельной мощностью. монтаж котельной, ПНР. Цена договора 1000,00 руб в т.ч. НДС. Накладную я выписываю на 1000,00. А дальше пошли расходы. И разделять на несколько договоров они отказываются. Мотивируют тем, что часто мы стали работать по лизинговой схеме. Т.е. мы являемся производителем, а покупателям выгоднее и удобнее рассчитываться с лизинговой одной суммой, по одному документу.

    Цена договора 1000,00 руб в т.ч. НДС.
    Сколько стоят сами блоки, а сколько-монтаж?
    Думаю, что блоки стоят все-таки не 1000 руб, а несколько меньше.

    Для вас — материалы.
    Не совсем. Для нас это- готовая продукция. Потому что мы эту котельную собираем вначале.

    1. Все-таки выяснить, за скоко вы продали блоки (по ТОРГ-12). а остальное — ваш монтаж (тут акт).
    так за 1000. Нет у меня отдельно монтажа по документам! он у меня сидит в цене котельной.

    2. Все, в том числе и блоки прогнать через акт (в нем разбивку на блики и монтаж сделать не удастся).
    тоже не могу! это должно пройти по ТОРГ-12. Иначе лизинговая отказывается.

    Для нас это- готовая продукция.
    Ну пусть так.

    Нет у меня отдельно монтажа по документам! он у меня сидит в цене котельной.
    Тогда ТОРГ-12 оформить не дату передачи несмонтированной котельной, а после монтажа.

    Тогда ТОРГ-12 оформить не дату передачи несмонтированной котельной, а после монтажа.
    Это идеальный вариант для меня!))))) но не для руководства. они хотят побыстрее избавиться от нее и требовать оплаты от заказчика!

    они хотят побыстрее избавиться от нее и требовать оплаты от заказчика!
    И еще и налоги не платить. Так не бывает.