Договор на поставку давальческого сырья образец

Оглавление:

Договор на переработку давальческого сырья образец 2018 скачать бесплатно бланк форма

Договор на переработку давальческого сырья образец 2018 скачать бесплатно бланк форма

Договор N _____
подряда на переработку давальческого сырья

г. _____________ «___»__________ ____ г.

_______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании _______________________________________________, с одной стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется переработать давальческое сырье Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, является собственностью Заказчика.
1.3. Переработка давальческого сырья выполняется силами и средствами Подрядчика на его территории и оборудовании.
1.4. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Принять у Заказчика давальческое сырье по Акту приема-передачи (Приложение N ___).
2.1.2. Обеспечить надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения переработки давальческого сырья.
2.1.3. По окончании выполнения работ по переработке давальческого сырья представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ___).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы давальческого сырья. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте работы могут быть выполнены Подрядчиком за отдельную плату на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком переработку в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.3. Подписать Акт выполненных работ в течение ____ (________) дней с момента его получения от Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.4.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ по переработке давальческого сырья.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по переработке давальческого сырья за ______ сырья составляет сумму в размере _______ (_____________) рублей.
3.2. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого последним счета в течение _____ (____________) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4. Условия переработки

4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Подрядчиком партии сырья оформляется двухсторонним Актом приема-передачи (Приложение N ___).
4.2. Передача партии сырья осуществляется по адресу: ___________________________.
4.3. Датой передачи сырья является дата подписания Акта приема-передачи.
4.4. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
4.4.1. Наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья.
4.4.2. Объем и перечень работ по переработке, стоимость переработки сырья.
4.4.3. Порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки.
4.5. Стороны установили следующие сроки выполнения работ:
— начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.;
— конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по переработке давальческого сырья Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложения:
8.6.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
8.6.2. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).
8.6.3. _____________________________________.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:
___________ «______________________» ___________ «_______________________»
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________
в ____________________________ банке в _____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с _________________________________
БИК ________________________________ БИК _________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________

___________________/_______________/ ___________________/________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Договор на переработку давальческого сырья

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т.д. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Особенности договора

Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.

Ознакомиться с положениями Гражданского Кодекса можно по ссылке.

По закону, в качестве давальческого сырья могут выступать:

  • сырье;
  • материалы;
  • полуфабрикаты;
  • комплектующие;
  • энергоносители.

Важным нюансом настоящего договора является передача обработанного давальческого сырья или изготовленной готовой продукции из него, обратно заказчику. Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.

Среди особенностей договора на переработку давальческого сырья можно выделить:

  • право владения на давальческое сырье на любом этапе переработки принадлежит заказчику, также оно является собственностью заказчика, если оно переработано в готовую продукцию;
  • на протяжении действия всего договора, права собственности на переработанное давальческое сырье ни в коем случае не переходят к исполнителю.

Вся процедура переработки давальческого сырья в соответствии с договором выглядит следующим образом:

  • заказчик передает сырьевые материалы исполнителю для осуществления переработки;
  • исполнитель в установленные договором сроки перерабатывает представленные материалы;
  • заказчику привозят готовую продукцию или переработанное давальческого сырье (в каком виде будет привезен предмет соглашения, зависит от условий договора оказания услуг);
  • подрядчик получает денежное вознаграждение от компании-заказчика за проделанную работу.

Правила оформления

Какие условия будет содержать соглашение о переработке давальческого сырья решают стороны сделки. Но по нашему законодательству есть существенные условия, которые обязательно должны быть в договоре. К ним относятся:

  • предмет составления настоящей договоренности;
  • временные рамки, в которые должны быть выполнены работы по переработке давальческого сырья;
  • подробное описание характеристики передаваемых материалов;
  • условия по передаче и приемке предмета договора;
  • подробное описание готовой работы от исполнителя;
  • ответственность подрядчика и давальца;
  • условия оплаты;
  • порядок и основания внесения изменений и расторжения контракта.

В данном договоре может быть указан различный период действия:

  • точная дата. Например, срок действия документа начинается с 15.10.2018 года и истекает 15.01.2019 года.
  • открытая дата. Например, договор действует с даты его подписания и действителен документ до выполнения исполнителем поставленной работы по переработке сырья.

Заключить договор на оказание услуг можно на точную дату, но оговорить, что оплата за переработанное сырье будет произведена позднее. В данном случае, обязательно указать дату оплаты проделанной работы.

Неотъемлемой частью любого договора является пункт с условиями оплаты. В нем обязательно указывается размер оплаты, сроки, порядок и методология расчета, также процедура перевода денежных средств.

В качестве способов оплаты переработки сырья могут быть следующие:

  • оплата денежными средствами — наличными или безналичными;
  • оплата сырьем. Например, заказчик оставляет исполнителю часть переработанного материала в равной стоимости за оказанные услуги;
  • оплата готовой продукцией. Данный вид оплаты осуществляется по такому же принципу, как и расчет с исполнителем сырьевым материалом;
  • смешанный вид оплаты. Данный вид является наиболее распространенным при заключении подобных договоров. Заказчик услуги исполнителя оплачивает денежными средствами и сырьем (готовой продукцией). В каком соотношении будет производиться оплата, решают стороны.

Условия оплаты по договору оказания услуг могут быть различны. В каком виде будут производиться расчеты между сторонами, зависит от пожеланий сторон. После выполнения работ в соответствии с соглашением о переработке давальческого сырья требуется составить отчет о расходовании материала.

Читайте так же:  Требования к исследователям исследования

Образец договора

Важно уделять особое внимание каждому пункту документа, т. к. при неверном его составлении он может быть признан недействительным или не имеющим юридической значимости. Поэтому рекомендуется ознакомиться с пунктами, которые обязательно должны быть в акте.

Содержание договора на оказание услуг по переработке давальческого сырья отражает:

  • название акта;
  • город (село), где оформляется документ;
  • дата составления;
  • сведения о сторонах, заключающих настоящую сделку. По закону, требуется указать наименование компании, фамилию, имя и отчество главного руководителя или его уполномоченного представителя, сведения об Уставе организации;
  • предмет договора;
  • особенности предоставления сырьевого материала от заказчика к исполнителю. В данном пункте важно описать подробные детали материала;
  • готовая продукция. В данной части настоящего соглашения требуется описать какая продукция должна быть по результатам переработки. Важно тут указывать расчеты, из какого количества материала какое количество продукции получится. Также расчеты можно привести в приложении к договору;
  • условия приемки результатов переработки, тут указываются правила доставки, разгрузки и необходимые документы;
  • ответственность сторон, в случае несоблюдения условий настоящего контракта;
  • условия разрешения споров;
  • действия при возникновении форс-мажорных ситуаций;
  • период действия документа;
  • перечень приложений, если они есть;
  • банковские реквизиты сторон, подписи и печати.

Юридическими специалистами рекомендуется проставлять подписи и печати на каждой из страниц договора о переработке сырьевого материала. Данные действия помогут избежать подмены листов со стороны недобросовестного участника соглашения.

Получить представление о том, как составляется настоящее соглашение можно, предварительно скачав образец.

Ответственность сторон

Бывают ситуации, в которых невозможно выполнение своих обязательств сторонами, которые указаны в соглашении. Поэтому в документ обязательно нужно включить пункт про ответственность сторон.

Ответственность сторон по договору на переработку сырья можно изложить следующим образом:

  • обе стороны обязаны возмещать убытки в случае, если ими не соблюдаются обязательства, прописанные в соглашении;
  • исполнитель обязан обеспечивать сохранность переданного ему материала. В случае его утраты, он обязан возместить убытки заказчику в денежном эквиваленте или за свой счет восполнить утраченное сырье;
  • компания, занимающаяся переработкой сырья, обязана возместить все убытки заказчику в случае, если порча материала произошла по вине работников данной компании;
  • если компания-переработчик сырьевого материала предоставляет в результате некачественную продукцию или заниженного качества, то другая сторона договора вправе требовать:
    • устранения недостатков в кратчайшие сроки и за счет виновной стороны;
    • соразмерного уменьшения стоимости;
    • возмещения своих затрат на устранение недостатков.
  • исполнитель вправе отказаться от устранения недостатков, но может заново проделать всю работу, при этом увеличив установленные ранее сроки;
  • когда недостатки в продукции не устранены виновником в оговоренные сроки, то компания-заказчик вправе отказаться от сделки, потребовав возмещения причиненных затрат;
  • в случае возникновения каких-либо расходов, связанных с невыполнением оговоренных обязательств, они возмещаются в соответствии с российскими законодательными нормами.

Несоблюдение правил договора по оказанию услуг по переработке давальческого сырья грозит привлечением к административной ответственности.

Договор подряда на давальческом сырье образец

Документальное оформление операций по переработке давальческого сырья: договор, акты приемки-передачи материалов и готовой продукции, отчеты о расходовании сырья.

  • Договор на переработку давальческого сырья, по сути, является разновидностью договора подряда (гл. Подрядчик может применять общую систему.
  • Как правило, при переработке давальческого сырья возникают.
  • Договор подряда считают давальческой переработкой, когда заказчик передал для производства товаров сырье (материалы).
  • Образец — Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья.
  • Сторонами договора на переработку давальческого сырья (материалов) признаются собственник передаваемого сырья (далее — давалец) и переработчик.

Договор подряда на ремонт дороги

Договор на переработку давальческого сырья образец

ГК РФ), это единая позиция Высшего арбитражного суда РФ и Международного коммерческого суда при Торгово-промышленной Палате РФ. В соответствии с договором на переработку давальческого сырья (договором толлинга) одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) работу по переработке давальческого сырья (изготовлению продукции из давальческого сырья), составляющего материальную основу производимой продукции, и представить ее результат заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Субъекты хозяйствования могут самостоятельно разработать его форму, но при этом следует помнить, что акт выполненных работ является первичным учетным документом, а значит, он должен содержать все необходимые реквизиты, установленные для первичных учетных документов ст. Закона РБ «О бухгалтерском учете и отчетности». В актах выполненных работ должна быть отражена также вся необходимая для заказчика и переработчика информация, которая может потребоваться при возникновении возможных споров, к примеру, по качеству или количеству, между сторонами договора. Кроме того, в дополнение к акту выполненных работ переработчиком должен быть представлен отчет об использовании сырья заказчика (п.
ГК РБ).

Типовой пример договора подряда

Договор подряда на давальческом сырье образец

Вместе с тем Указом Президента РБ от 0. Поэтому в накладных на передачу (получение) материалов для переработки на давальческих условиях в качестве существенного условия договора должна указываться цель передачи, а именно «для переработки на давальческих условиях». В данной строке целесообразно указать также номер и дату договора, согласно которым производится переработка. При передаче продукции, выработанной из давальческого сырья, в строке «цель приобретения» следует указать «возврат товаров, выработанных из давальческого сырья».
В накладной также должны быть отражены передача остатков сырья от переработки, отходы производства, побочная продукция, если такая имеется, и т. При осуществлении международной автомобильной перевозки грузов, начинающейся с территории Республики Беларусь, требуется заполнение международной товарно- транспортной накладной «CMR» (далее — CMR- накладная).
Гражданского кодекса РБ (далее — ГК РБ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно ст. 6. 57 ГК РБ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Таким образом, исходя из норм гражданского законодательства договор на переработку давальческого сырья между заказчиком и переработчиком давальческого сырья подпадает под определение договора подряда. В соответствии со ст. ГК РБ договор, в т. Порядок заполнения этого документа установлен Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации для целей таможенного декларирования товаров, утвержденной постановлением ГТК РБ от 0.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик передает Исполнителю в срок дней перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения. 5.3. После устранения замечаний, указанных в перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Договора. 6. ГАРАНТИИ 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации .
6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.
Закона факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, который составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками операции. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным, — непосредственно после ее совершения. Поскольку передача сырья на переработку является хозяйственной операцией, то такая передача должна быть оформлена соответствующими документами. Рассмотрим поэтапно всю цепочку документального оформления операций по переработке давальческого сырья. Оформление договора подряда. В соответствии со ст.
НДС на стоимость выполненных работ по переработке определяется по ставке 18%. «Постатейный комментарий к главе 22 Налогового кодекса Российской Федерации «Акцизы»(Лермонтов Ю.М.)(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016) В силу подпункта 11 пункта 1 статьи 182 НК РФ налогообложению акцизом подлежит передача на территории Российской Федерации организацией (хозяйственным обществом или товариществом) произведенных ею подакцизных товаров своему участнику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе (выбытии) из организации (хозяйственного общества или товарищества), а также передача подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), участнику (его правопреемнику или наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или разделе такого имущества.

Договор на изготовление готовой продукции из давальческого сырья

Договор подряда на изготовление продукции из давальческого.

Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.1.2.2.

Требования к качеству готовой продукции: _______________.1.3.

Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:1.3.1.

Дата начала работ: «___»_________ ___ г.1.3.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.1.3.3.

Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.1.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.2.

Договор на переработку давальческого сырья

Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.

Среди особенностей договора на переработку давальческого сырья можно выделить:

  1. на протяжении действия всего договора, права собственности на переработанное давальческое сырье ни в коем случае не переходят к исполнителю.
  2. право владения на давальческое сырье на любом этапе переработки принадлежит заказчику, также оно является собственностью заказчика, если оно переработано в готовую продукцию;

Вся процедура переработки давальческого сырья в соответствии с договором выглядит следующим образом:

  1. исполнитель в установленные договором сроки перерабатывает представленные материалы;
  2. заказчику привозят готовую продукцию или переработанное давальческого сырье (в каком виде будет привезен предмет соглашения, зависит от условий договора оказания услуг);
  3. подрядчик получает денежное вознаграждение от компании-заказчика за проделанную работу.

  • заказчик передает сырьевые материалы исполнителю для осуществления переработки;
  • Договор производства из давальческого сырья образец

    2.2.4. Важно Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

    2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

    2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков. 2.2.8.

    Договор на изготовление продукции из давальческого сырья

    Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.

    1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________. 1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

    Договор подряда с давальческим сырьем (материалами): образец

    Например, компания занимается заготовкой леса, потом они эту древесину отдают на переработку подрядной организации и взамен уже получают определенного рода стройматериалы.

    При этом право собственности на сырье и изготавливаемую продукцию не переходит к переработчику, а остается за давальцем — он его не списывает со своего баланса.Но при этом заказчик несет ответственность за сохранность переданного ему сырья — обычно такое условие включается в текст договора.

    Заключая давальческий договор подряда стоит не только прописать, в каком объеме и количестве будет переданы на переработку материалы, но также документально зафиксировать сам факт их передачи и оформить необходимые документы для первичного учета. Можно составить акт приема-передачи в произвольной форме или же заполнить накладную М-15,

    Гражданско-правовые основы операций по переработке давальческого сырья

    Предметом договора является выполнение организацией работ по переработке сырья и изготовлению продукции, такие работы не могут называться товаром, и не приходится говорить о переходе права собственности на выполненные работы. Кроме того, оплата за выполненные работы может быть произведена денежными средствами, что также не соответствует условиям договора мены.

    Читайте так же:  Приказ росстата 459 от 30062018

    Некорректным является и определение давальческого договора как договора возмездного оказания услуг, так как изготовление продукции с использованием давальческого сырья считается не оказанием услуг, а выполнением работ, а статья 779 ГК РФ исключает из услуг отношения, возникшие по договору подряда.

    Таким образом, давальческий контракт является разновидностью договора подряда и возникающие отношения должны регулироваться главой 37 «Подряд» ГК РФ.

    Договор подряда на изготовление продукции из давальческого сырья

    1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

    1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.

    1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 1.3.1.

    Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

    1.3.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г. 1.3.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 1.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

    2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

    Договор на изготовление продукции из давальческого сырья (Касенов Е.Б., 2009)

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из сырья Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика _____________________.

    Риск случайной гибели или порчи сырья Заказчика с момента передачи Подрядчику несет ________________________________ (Заказчик или Подрядчик).

    1.2.3. В случае недоброкачественности предоставленного сырья Заказчик обязан произвести его замену в срок ___________________________ с момента уведомления его Подрядчиком.

    Давальческий договор подряда

    Все толлинговые операции необходимо разделить на четыре вида, которые отличаются друг от друга по юридическому оформлению.

    Это операции в отношении переработки сырья контрагента:

    1. на подрядном основании по схеме “материалы-работа-деньги”.
    2. на подрядном основании по схеме “работа-продукция”;
    3. на подрядном основании по схеме “работа-сырье”;
    4. на подрядном основании по схеме “работа-деньги”;

    Соответственно с этим типом толлинговой операции подрядчик должен на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и оплатить в денежной форме работу подрядчика.

    Договор на поставку давальческого сырья образец

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из материалов Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика, _____________________.

    2. Обязательства Сторон по договору

    2.1. Подрядчик обязуется:

    2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    2.1.2. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы.

    2.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.

    2.1.4. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок (именуемый в дальнейшем «Перечень»).

    2.1.5. Сдать выполненные работы Заказчику.

    2.2. Заказчик обязуется:

    2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве.

    2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.

    2.2.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.

    2.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, досрочно принять работы.

    2.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

    3. ЦЕНА ДОГОВОРА

    3.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС — ___________ (________________________) рублей.

    3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _____________ (_____________) рублей в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.

    3.3. Заказчик выплачивает оставшиеся ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _______________ (____________) рублей в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    3.4. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

    3.5. Если в ходе выполнения настоящего Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

    4. Сроки выполнения работ по Договору

    4.1. Датой начала работ является дата поступления аванса, указанного в п. 3.2 настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика.

    4.2. Работы должны быть окончены не позднее «___»________ ____ г.

    5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

    5.1. В течение _____ дней после фактического завершения работ представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

    5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик передает Исполнителю в срок ____ дней перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

    5.3. После устранения замечаний, указанных в перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Договора.

    6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение _____ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации __________________________.

    6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

    8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

    8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

    9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

    9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в _________________ Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

    10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

    И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторон и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

    10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

    10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

    Образец — Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

    (город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

    ( Указать организационно-правовую форму и п олное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ( ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и ( полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ( должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

    1. Предмет договора.

    Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

    1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.

    2. Условия переработки.

    2.1. Сырье передается на условиях франко-склад ( указать наименование Исполнителя ). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.

    2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.

    2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:

    — наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья

    — объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции

    — порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки

    Под партией поставляемого товара понимается _________________

    3. Порядок оплаты.

    3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.

    3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.

    3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.

    3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.

    3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.

    4. Порядок передачи готовой продукции.

    4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.

    4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.

    4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.

    4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.

    5. Документы на сырье и продукцию.

    5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:

    5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:

    а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки

    б) наименование и количество товара.

    5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:

    — сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).

    6. Порядок приема продукции.

    6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).

    7. Ответственность сторон.

    7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.

    7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.

    7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.

    8. Прочие условия.

    8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.

    8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

    9. Срок действия договора.

    9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.

    9.2. Договор действует до ( дата ) 200__ г.

    9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.

    Читайте так же:  Развод с двойным гражданством

    10. Реквизиты и подписи сторон

    10.1.Заказчик: ( полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).

    10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

    Давальческий договор подряда

    По договору толлинга (на переработку давальческого сырья) подрядчик обязуется изготовить за плату из сырья, которое принадлежит другой стороне (заказчику), конкретную продукцию. Собственником сделанной продукции становится заказчик, а подрядчик лишь осуществляет переработку сырья.

    В Гражданском Кодексе РФ договор на переработку давальческого сырья в самостоятельный вид договора не выделен. Существенные признаки этого договора дают возможность рассматривать его в качестве разновидности договора подряда. Потому к отношениям хозяйствующих субъектов, которые основаны на договоре толлинга . используются нормативные положения в отношении договора подряда.

    1. Операции по переработке давальческого сырья имеют следующие признаки:

    — наличием двух субъектов отношений: владелец сырья (заказчик) и переработчик сырья (подрядчик)

    — заказчик подрядчику передает сырье для следующего производства и переработки определенного вида продукции

    — подрядчик после переработки сырья передает заказчику готовую продукцию в обусловленном количестве

    — за исполненную работу заказчик оплачивает подрядчику денежную сумму, обусловленную договором или передает ему определенное число изготовленной продукции.

    2. Все толлинговые операции необходимо разделить на четыре вида, которые отличаются друг от друга по юридическому оформлению. Это операции в отношении переработки сырья контрагента:

    • на подрядном основании по схеме работа-продукция
    • на подрядном основании по схеме работа-деньги
    • на подрядном основании по схеме материалы-работа-деньги .
    • на подрядном основании по схеме работа-сырье

    Схема работа-деньги (исполнение работ с оплатой в денежной форме)

    Соответственно с этим типом толлинговой операции подрядчик должен на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и оплатить в денежной форме работу подрядчика.

    В общем, эта операция не отличается ничем от обычных операций по исполнению работ, соответственно с которыми подрядчик исполняет работы из материалов заказчика. Возможно выделить характерные черты данного типа операций.

    Во-первых, предмет договора подряда — определенный итог выполненной работы — продукция, которая получена после выполнения определенной работы подрядчиком по переработке сырья заказчика.

    Во-вторых, сырье в собственности заказчика остается, который имеет риск случайной гибели данного сырья (когда другое не предусматривается договором).

    В-третьих, после исполнения работ подрядчик передает приобретенный результат (продукцию, которая получена в итоге переработки) заказчику, а заказчик выполненные работы оплачивает в денежной форме, в согласии с условиями договора.

    Каких-нибудь специфических отличий и особенностей от простого договора подряда этот договор не содержит.

    Схема работа-продукция (исполнение работ с оплатой в товарной форме)

    Соответственно с этим видом толлинговой операции подрядчик принимает обязательство на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и услуги переработчика оплатить в форме передачи последнему определенного числа продукции, изготовленной им.

    Так как при таком виде толлинга меж сторонами заключают (и юридически, и фактически) смешанный договор, который содержит в себе элементы подряда и поставки (купли-продажи), то руководствоваться необходимо нормативными положениями о подряде и купле-продаже или поставке (в соответствующей части).

    По этому поводу в различное время высказывались разные точки зрения. Например, предлагалось рассматривать этот договор в качестве договора мены по схеме работа-товар . Все же исполнение работ (как и оказание услуг) не является в действительности предметом договора мены. Поэтому передача продукции и выполнение работ в структуре данного договора являются отдельно стоящими элементами. Поэтому речь необходимо вести не о договоре мены, а о смешанном договоре.

    Особенностью этого вида толлинговой операции является то, что за исполненные работы подрядчик не денежный эквивалент получает. а определенное количество им же изготовленной (при переработке) продукции.

    Схема работа-сырье (исполнение работ с оплатой в товарной форме)

    Этот вид операции соответствует полностью выше рассмотренному, с тем отличием, что подрядчик вместо продукции получает для оплаты собственных услуг согласованную часть сырья, которое передается в переработку, а не продукцию, которая получена при переработке.

    Схема материалы-работа-деньги

    Эта схема используется в случае, когда объем давальческого сырья, которое передается, довольно велик как для подрядчика, так и для заказчика, и длителен производственный цикл по переработке давальческого сырья.

    Особенностью этой операции является то, что в порядке расчетов меж сторонами, суть которого в том, что подрядчик оплачивает сырье, передаваемое ему, а заказчик выплачивает при получении продукции полную ее стоимость, которая слагается не лишь из расходов по переработки, но стоимости материалов, раньше купленных у него.

    Другими словами, подрядчик покупает прежде у заказчика сырье, а потом перерабатывает его и заказчику передает готовую продукцию. Заказчик оплачивает подрядчику работу. В стоимость работ при этом включаются стоимость материалов (подрядчик юридически изготавливает продукцию из собственного материала) и вознаграждение за работу.

    Образец давальческого договора подряда

    Договор подряда (переработка давальческого сырья)

    «___» _________ 20__ г.

    ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» . в лице Генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ХХХ» . именуемое в дальнейшем «Заказчик» . в лице Исполнительного директора ХХХ, действующего на основании доверенности № 2 от 01.01.2012 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» . а по отдельности также «Сторона» . заключили настоящий договор подряда (далее — «Договор») о нижеследующем:

    1.1. Продукция – готовая пищевая продукция (безалкогольные сильногазированные напитки), качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции.

    1.2. Результат работы – Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей.

    1.3. Упаковка — это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора – индивидуальная (тара), групповая, транспортная упаковка.

    1.4. Тара – ПЭТ — бутылка объемом 1,5 л. дизайн (чертеж) которой разработан и представлен Заказчиком. Обладателем исключительных прав на дизайн (чертеж) индивидуальной формы тары (бутылки) и иные средства индивидуализации является Заказчик.

    1.5. Этикетка (кольеретка) — это средство информации об упакованной пищевой продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к соответствующей упаковке. К этикеткам также относятся: нижняя круговая полипропиленовая этикетка, верхняя кольеретка бумажная (влаго/щелочно-стойкие). Обладателем исключительных прав на содержащиеся в этикетке средства индивидуализации является Заказчик.

    1.6. Маркировка — нанесение на упаковку в автоматическом режиме все необходимой информации о Продукции, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Продукции при его приемке и последующей реализации потребителю.

    1.7. Товаросопроводительные документы – товарные, транспортные накладные и счета (счета-фактуры), иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

    1.8. Видимые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые можно обнаружить путем визуального осмотра Продукции без вскрытия групповой и/или транспортной тары (упаковки).

    1.9. Скрытые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.

    1.10. Интеллектуальные права — исключительные права Заказчика на товарный знак (в том числе на этикетки, макеты, оригинал-макеты, эскизы, образцы-эталоны, верстки, фотографии, рисунки, файлы, цифровые и материальные носители и т.д. а также их композиционное оформление), на дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки, пресс-формы и ее дизайн (чертеж), на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также личные неимущественные права и иные права Заказчика. Исполнитель не вправе каким бы то ни было образом, кроме указанного в Договоре, самостоятельно использовать или передавать третьим лицам интеллектуальные (исключительные) права Заказчика.

    2.1. Исполнитель обязуется по отдельным заданиям Заказчика (далее – Заказам, Приложение № 1 к Договору) выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, согласно Технологическим инструкциям (Приложение № 2 к Договору) и рецептурам Заказчика (Приложение № 3 к Договору) . и в соответствии с нормативно-технической документацией, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    2.2. Результатом работы Исполнителя является готовая пищевая продукция, качество которой должно соответствовать нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, и условиям настоящего Договора, право собственности на которую принадлежит Заказчику.

    2.3. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе предоставить собственное сырье и расходные материалы (далее – давальческое сырье) . а Исполнитель обязуется самостоятельно закупить (полностью и/или частично) недостающие виды сырья и расходных материалов (далее — Материалы) в соответствии с Приложением № 4 к Договору «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ», и утвержденной Заказчиком «Спецификацией закупаемых Материалов» (Приложение № 10 к Договору). Давальческое сырье и Материалы также вместе именуются Материалы.

    2.4. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:

    2.4.1. Переработать Материалы и осуществить розлив напитка безалкогольного «ХХХ» (далее – «Продукция») в ассортименте (перечень и виды Продукции, наименование, вид индивидуальной и групповой упаковки, емкость и т.п.) и по ценам . указанным в «Ценовом и ассортиментном перечне» (Приложение № 5 к Договору) согласно Заказам и в соответствии с Технологическими инструкциями и рецептурами Заказчика. Розлив осуществляется только после проведения анализа и положительного результата в лаборатории Исполнителя. Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие аттестацию лаборатории Исполнителя. Контроль розлива осуществляется каждый час, результаты фиксируются в картах и журналах розлива.

    2.4.2. Иметь в наличии необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, иную нормативно-техническую документацию, предусмотренную законодательством РФ.

    2.4.3. Изготовить купажный сироп согласно Технологическим инструкциям и рецептурам Заказчика, осуществлять контроль правильности приготовления купажного сиропа путем приготовления контрольного напитка, регистрировать необходимые данные в купажной карте и карте розлива.

    2.4.4. Осуществить маркировку готовой Продукции автоматически с указанием даты и времени розлива.

    2.4.5. Произвести индивидуальную упаковку единицы Продукции согласно «Спецификации на упаковку» (Приложение № 6) и осуществить этикетирование Продукции в соответствии со «Спецификацией на этикетки» (Приложение № 7).

    2.4.6. Осуществить индивидуальную, групповую, транспортную упаковку Продукции с целью сохранности Продукции во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика.

    2.4.7. Произвести входной контроль Материалов, предоставленных Заказчиком согласно нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, для каждого вида Материалов.

    2.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

    2.5.1. Приложение № 1. «Заказ на производство» (образец).

    2.5.2. Приложение № 2. «Технологическая инструкция».

    2.5.3. Приложение № 3. «Рецептура Заказчика». К приложению № 3: 5 (пять) вложений по каждому виду Рецептуры.

    2.5.4. Приложение № 4. «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ».

    2.5.5. Приложение № 5. «Ценовой и ассортиментный перечень».

    2.5.6. Приложение № 6. «Спецификация на упаковку».

    2.5.7. Приложение № 7. «Спецификация на этикетки».

    2.5.8. Приложение № 8. «Карточка Заказчика».

    2.5.9. Приложение № 9. «Карточка Исполнителя».

    2.5.10. Приложение № 10. «Спецификация закупаемых Материалов» (образец).

    2.5.11. Приложение № 11. «Контроль сырья».

    2.5.12. Приложение № 12. «Контроль процесса выполнения работ».

    2.5.13. Приложение № 13. «Контроль готовой продукции».

    2.5.14. Приложение № 14. «Спецификация на колпачок для ПЭТ-бутылки (однокомпонентный)».

    2.5.15. Приложение № 15. «Допустимые нормы общих потерь при выполнении работ и передачи готовой продукции Заказчику».

    2.5.16. Приложение № 16. «Нормы расходов сырья и материалов».

    2.5.17. Приложение № 17. «Спецификация и дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки».

    2.6. Вышеуказанные приложения также переданы Исполнителю в электронном формате посредством использования электронной связи путем направления соответствующего электронного сообщения (сообщений) на электронный адрес Исполнителя, указанный в карточке Исполнителя.