Гарантийный договор на монтаж оборудования

Договор на монтаж систем освещения

ДОГОВОР ПОДРЯДА №0000064
на монтаж осветительного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Купчинский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.
1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения;
— иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования;
— иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок.
2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.
2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.
2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования.
2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.
2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.
2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ.
2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования.
3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком.
3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.
4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.
4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор.

4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.
5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.
5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.
5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора.
6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

Читайте так же:  Пояснительная записка 8 кузовлев

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Покупатель:

12.2. Поставщик:
ООО «СТК», ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665
Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н
Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2,
р/с 40702810000080000458,
в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735

Договор
на монтаж оборудования

…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
………………………………………..………. …, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора …………………. …. ………………………………. ……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет

2.2. Сумма договора ………….. в себя …………………………………………………. ……..…
( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании)

2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке:

…………………………………………………………………………………. …..……………. …
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. ……..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права и обязанности сторон

4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования.

4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3.

4.1.3. В срок не позднее ………….. календарных дней до момента начала работ по монтажу Оборудования на Объекте, уведомить Исполнителя о своей готовности к монтажу Оборудования.

4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Объекту.

4.1.5. Предоставить специалистам Исполнителя возможность проведения работ не менее ………… часов в день.

4.1.6. До момента прибытия Специалистов Исполнителя на Объект для осуществления монтажа Оборудование не нарушать упаковку Оборудования.

4.1.7. Обеспечить Специалистов Исполнителя ……………………………………………………
(местом проживания, хранения спец. одежды, инструмента, приборов и приспособлений и т.п.)

4.1.8. Обеспечить Специалистов Исполнителя иными необходимыми условиями для осуществления монтажа Оборудование.

4.1.9. Принять выполненные Исполнителем работы по акту приемки-передачи.

4.1.10. Оплатить Исполнителю работы указанные в п. 1.1. настоящего договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Исполнителем предоставить своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ

или привлечь для выполнения работ субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию.

4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. В течение …………………… рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.3. договора, направить специалиста (ов) на Объект для осуществления монтажа.

4.3.2. Произвести все виды работ, перечисленные в приложении №1 в соответствии с действующими нормативно техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности.

4.4.Исполнитель имеет право:

4.4.1. Опломбировать Оборудование для предотвращения его эксплуатации до подписания акт приема-передачи.

4.4.2. Сдать выполненные работы Заказчику досрочно.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

5.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. календарных дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о готовности результата работ к приемке.

6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

6.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. календарных дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

6.5. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Порядок расторжение договора

7.1. Досрочное расторжение договора мо возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

11. Заключительные положения

11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

  1. Техническое задание.
  2. . Смета.
  3. Требования по обеспечению ресурсами.
  4. Акт приема-передачи выполненных работ.

Адреса и реквизиты сторон

Читайте так же:  Изменения в закон 79-фз о государственной

Помогите другим людям найти этот образец договора на монтаж оборудования.
Поделитесь им в социальных сетях.

Договор № на техническое обслуживание офисного оборудования в гарантийный и послегарантийный периоды _ _ г. г. Москва

на техническое обслуживание офисного оборудования в гарантийный и послегарантийный периоды

__ _____ г. г. Москва

ООО «ТЦ РОУК», именуемое в дальнейшем Исполнитель, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию офисного оборудования, именуемое в дальнейшем как Оборудование, в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя. Работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации и выполняемые оператором Заказчика при ежедневном уходе за оборудованием, не являются предметом данного Договора.
    2. Перечень обслуживаемого оборудования приведен в Приложении 1, который может быть дополнен или сокращен только по согласованию обеих сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
    3. В объем технического обслуживания по Договору входит следующее:
  • проведение профилактических работ, содержание и периодичность которых определяется эксплуатационной документацией, но не реже одного раза в месяц;
  • ремонт и устранение неисправностей по обоснованным вызовам Заказчика;
  • замена быстроизнашивающихся и запасных частей, в тех случаях, когда в соответствии с руководством для пользователя Оборудования такие работы не могут производиться оператором Заказчика, по мере их использования, а также исходя из норм расхода, установленных производителем, в зависимости от типа Договора, указанного в Приложении №1;
  • аналитические работы по поддержке программного обеспечения;
  • ознакомление, обучение и консультации персонала для работы на Оборудовании.
    1. Обслуживание Оборудования, на которое не истек гарантийный срок, установленный производителем Оборудования, производится с учетом условий гарантии, указанных на гарантийном талоне к Оборудованию.
    2. Аналитические работы по поддержке программного обеспечения включают:
  • предоставление исправлений (патчей, фиксов) и модернизаций программного обеспечения, установленного на Оборудовании и являющегося его неотъемлемой частью, если таковые имеют место в период действия настоящего Договора. Доставка вышеперечисленных программных продуктов осуществляется по электронной почте или по обычной почте на электронных носителях. Модернизации программного обеспечения в рамках настоящего Договора предоставляются только в пределах базовой версии программного обеспечения, уже установленного на Оборудовании.
  • консультирование персонала заказчика (операторов и системных администраторов) на предмет функционирования программных средств, установленных на Оборудовании, и их совместимости с программной средой Заказчика.
  • дистанционную помощь в инсталляции программных продуктов, устанавливаемых на Оборудовании;
  • восстановление работоспособности Оборудования в случае выхода из строя по причине сбоя программного обеспечения, установленного на Оборудовании.

2. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ

    1. Обслуживание производится по указанному в Приложении №1 к настоящему Договору месту установки Оборудования в течение рабочих часов Исполнителя, на основании заявок Заказчика либо по инициативе Исполнителя, когда Обслуживание необходимо для выполнения профилактических (регламентных) работ в соответствии с технической документацией производителя или по заключению сервисного инженера Исполнителя.
    2. Сроки, длительность и периодичность выполнения профилактических работ и иного Обслуживания, необходимость которого возникла по инициативе Исполнителя, устанавливаются Исполнителем, исходя из требований технической документации на Оборудование и существующей статистики по обслуживанию аналогичного Оборудования. Во время проведения профилактических работ Исполнитель отслеживает параметры износа частей Оборудования предоставляемых Заказчиком, и производит их замену в случае необходимости, а также выполняет иные действия, предусмотренные технической документацией для такого рода работ.
    3. Заказчик имеет право вызывать инженера Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.
    4. Вызов специалиста осуществляется по телефону 785 71 28, либо по электронной почте [email protected], либо заполнив заявку «Вызов инженера» на горячей линии сайта www.rouk.ru, При вызове специалиста Заказчику необходимо предоставить следующую информацию:
  • наименование организации Заказчика;
  • номер Договора;
  • модель аппарата;
  • место нахождения аппарата (адрес, номер телефона, контактное лицо, номер помещения);
  • причина вызова (описание неполадки, код ошибки);
  • ФИО, должность, номер телефона сделавшего вызов.
    1. По заявкам, связанным с неисправностями Оборудования, Исполнитель обеспечивает приезд сервисного инженера в течение 8 (восьми) рабочих часов с момента получения заявки, если неисправность не удалось устранить в порядке, предусмотренном в пункте 2.6 настоящего Договора. Рабочие часы Исполнителя с 09-00 до 18-00, исключая праздничные и выходные дни. Продолжительность устранения неисправности зависит от характера неисправности и наличия необходимых запасных частей.
    2. В свои рабочие часы с целью диагностирования и устранения возникших неисправностей Исполнитель оказывает технические консультации операторам и системным администраторам Заказчика по телефону, указанному в пункте 2.4.
    3. Оборудование, требующее по заключению инженера Исполнителя ремонта, в зависимости от соответствующих условий ремонтируется на месте у Заказчика или в сервисном центре Исполнителя.
    4. Оборудование Заказчика обслуживается по дополнительному тарифу, в случае:
  • нахождения Оборудования Заказчика за пределами МКАД, но не далее 100 км от Москвы;
  • выполнения работ по монтажу (демонтажу) и других услуг, не включенных в пункт 1.3.
  • нерабочие часы Исполнителя.
    1. Снабжение Заказчика запасными частями, расходными и ресурсными материалами, а также сопутствующими материалами для копирования (бумага, пленка, скрепки и т.д.) не входит в настоящий Договор.
    2. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств и обязательств по настоящему Договору, а Заказчик несет все расходы по восстановлению оборудования, в случае:
  • возникновения неисправности Оборудования вследствие механических повреждений Оборудования, по вине Заказчика;
  • внесения изменений в конфигурацию Оборудования Заказчиком без согласования с Исполнителем;
  • несоблюдения правил эксплуатации.
    1. Исполнитель оставляет за собой право изменять расценки при изменениях в Законодательстве Российской Федерации, если они касаются предмета данного Договора, или при изменении цен на услуги после письменного уведомления об этом Заказчика за 30 дней, а также по согласованию Сторон.
    2. Выполнение работ подтверждается двусторонним Актом, подписанным представителями Заказчика и Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. С учетом положений настоящего Договора за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с российским законодательством в пределах прямого действительного ущерба, причиненного их виновными действиями. Косвенные убытки (включая упущенную выгоду) сторон не возмещаются.

    1. Осуществлять техническое обслуживание Оборудования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, в рабочее время с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.
    2. Зарегистрировать вызов и в течение 8 рабочих часов приступить к устранению неисправности. Вызов специалиста считается принятым Исполнителем только в случае предоставления Заказчиком по телефону 785 71 28 или по электронной почте [email protected] правильной информации (см. п. 2.4).
    3. Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации Оборудования.
    4. Устранять неисправности, возникшие вследствие нарушения Заказчиком правил технической эксплуатации Оборудования, в согласованные между сторонами сроки, за отдельную плату.
    1. Своевременно оплачивать техническое обслуживание согласно п.4.2.
    2. Назначать ответственное лицо для связи с Исполнителем.
    3. Обеспечивать поддержание необходимых для эксплуатации Оборудования инженерных коммуникаций (электропитание, системы вентиляции и т.п.), а также размещение Оборудования в помещении в соответствии с требованиями по условиям эксплуатации и использованию материалов для печати.
    4. Обеспечивать использование и эксплуатацию Оборудования в строгом соответствии с руководствами пользователя и администратора Оборудования и иной документацией производителя, поставляемой с Оборудованием.
    5. Обеспечивать оперативный и беспрепятственный доступ сервисных инженеров Исполнителя к Оборудованию для его Обслуживания, безопасные условия работы и оказания разумных мер по содействию их работе.
    6. Закупать запасные части и расходные материалы согласно рекомендациям Исполнителя у Исполнителя, либо по согласованию с ним, т.к. запасные части и расходные материалы должны соответствовать по качеству требованиям технической документации и правил эксплуатации, иначе Исполнитель не сможет обеспечить выполнение своих обязательств
    7. Допускать к работе на Оборудовании персонал, прошедший первичное обучение.
    8. Не проводить техническое обслуживание Оборудования без участия инженера Исполнителя.
    9. Соблюдать правила эксплуатации Оборудования, рекомендуемые фирмой изготовителем.
    10. В случае изменения местоположения оборудования, обслуживаемого по данному Договору, Заказчик обязан заблаговременно уведомить Исполнителя и договориться с ним об условиях перевозки.
    11. В случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования Заказчик подписывает составленный в его присутствии специалистом Исполнителя Акт о несоблюдении правил эксплуатации оборудования.

  1. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    1. Стоимость технического обслуживания и ремонта по Договору определяется в соответствующих счетах, выставляемых Исполнителем на основании Приложения № 1.
    2. Оплата технического обслуживания производится по факту выполненных работ за год/ поквартально /ежемесячно путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя в срок не более 10 банковских дней с даты выставления счета. Сумма платежа покрывает оплату обслуживания включающее работу инженера.
    3. Наряду с оплатой, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Договору, Заказчик также дополнительно оплачивает по текущим ценам работы:
  • по техническому обслуживанию вне рабочих часов Исполнителя по, которые выполнялись по просьбе Заказчика;
  • не включенные в п. 1.3
  • монтаж и демонтаж оборудования;
  • по приведению Оборудования в соответствии с требованиями Исполнителя, в случае его предшествующего обслуживания третьей стороной;
  • по устранению неисправностей, возникших из-за неправильной эксплуатации Оборудования Заказчиком, включая несоответствие требованиям по размещению, требованиям к электропитанию, климатическим требованиям, а также требованиям к используемым материалам: бумаге, пленкам и т.п., В том числе, из-за несанкционированных Исполнителем модификаций программного обеспечения, а также вследствие действий третьих лиц и сил.
    1. В случае простоя Оборудования по причинам, несвязанным с неисполнением своих обязанностей Исполнителем, Заказчик оплачивает стоимость технического обслуживания по Договору в полном объеме.
    2. Неоплата счетов является существенным нарушением условий данного Договора, вследствие чего Договор может быть расторгнут или может быть временно прекращено техническое обслуживание.
    3. По окончании каждого квартала Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта о выполнении обслуживания в истекшем периоде, который в течение пяти дней с момента получения должен быть подписан Заказчиком, и один экземпляр возвращен подписанным Исполнителю, либо возвращен неподписанным Заказчиком с изложением в письменном виде причин не подписания. Если по истечении десяти дней с момента получения Заказчиком акта, Исполнитель не получит подписанный Заказчиком экземпляр акта или письменных претензий Заказчика, акт будет считаться подписанным Заказчиком без претензий, а обязанности Исполнителя по обслуживанию в соответствующий период будут рассматриваться как исполненные надлежащим образом, в полном объеме и подлежащими оплате в размере, предусмотренном в настоящем Договоре.
Читайте так же:  Лицензия на артезианскую скважину цена

    1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия или других, независящих от сторон обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 3-х дней письменно уведомить другую сторону и представить соответствующие документы. При этом срок исполнения обязательств по договору, при отсутствии возражений другой стороны, может быть перенесен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев, с проведением взаиморасчетов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    1. Срок действия Договора устанавливается с ___________201__ г. по _________201__ г.
    2. Договор считается продленным на каждые последующие 12 месяцев в случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора письменно за 30 дней до окончания срока действия Договора.
    3. Настоящий договор может быть расторгнут:
  • одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий Договора;
  • по взаимному согласию сторон или в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней;
  • в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
    1. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней с даты прекращения (расторжения)
    2. Договор считается выполненным по истечении его срока действия.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

    1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
    2. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских реквизитов, стороны обязаны в 10-дневный срок письменно уведомить друг друга.
    3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к