Договор на выполнение ремонта техники

Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

Образцы документов

Порядок расторжения договора найма жилого помещ.

Государственные органы исполнительной власти РФ

Расторжение договора купли-продажи

Дополнение к апелляционной жалобе

Нарушение трудового договора

Скачать образец договора на техническое обслуживание и ремонт торговой техники:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.

1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.

1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.

2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:

  • капитальные ремонты холодильного и торгово-технологического оборудования в срок до суток со дня доставки оборудования в ремонт;
  • работы по техническому обслуживанию и текущим ремонтам оборудования в сроки, предусмотренные графиками;
  • неисправности в оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации, в течении суток с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя, для Заказчиков, находящихся в черте города, и в течение трёх суток, для иногороднего предприятия Заказчика.

2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.

2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.

2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.

2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.

2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.

2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.

3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.

3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:

  • прекращает эксплуатацию оборудования при возникновении отказа, отключает его от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону ;
  • подготавливает оборудование к техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплутационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ;
  • обеспечивает приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устранению последствий отказов. Подписывает и заверяет печатью (штампом) предоставленные Исполнителем документы о выполнении этих работ.

3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.

3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.

3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.

3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.

3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.

3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.

4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.

4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.

4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % суммы, от оплаты которой он отказался.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до « » 2016 г.

6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.

6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.

6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Скачать договор подряда на ремонт квартиры частному лицу

По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники. 3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. 3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами (согласно приложения №2), деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ 4.1. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере % от стоимости демонтажных работ и материалов (согласно приложения №2) с учетом транспортных расходов.

Договор на ремонт квартиры

Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2. Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ. 5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.


5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки. 6.

Читайте так же:  Требования к клининговой компании

Договор подряда на ремонт квартиры

Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. 4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ.
Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. 4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта. 4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.
Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.
Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Обязанности Заказчика: 3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.
3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. 3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами. 3.1.4. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.


3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. 3.1.6.

Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом. на ремонт квартиры г. «» 2018 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Типовые договора на ремонт и отделку квартиры

Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. 2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.
2.5.

Договор на ремонт квартиры образец бланк

Данный образец договора подряда предусматривает заключение соглашения между Подрядчиком — юридическим лицом и Заказчиком — физическим лицом о выполении ремонта квартиры последнего. *Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный. Договор бытового подряда № 2023-2ПДРна ремонт квартиры Настоящий договор бытового подряда заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в г. Москва 15 сентября 2014 года в г. Москва в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. Индивидуальный предприниматель «Краснов И.Р.», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Краснова Ивана Романовича., действующего на основании свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, с одной стороны, и Бочкарев Сергей Александрович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий в г. Москва ул.

Договор на ремонт квартиры между физическими лицами: образец и бланк

  1. Техническое задание.
  2. Смета (перечень видов ремонтно-отделочных работ).
  3. Разрешающие документы на перепланировку квартиры.
  4. Приемо-сдаточный акт.

Договор бытового подряда на ремонт квартиры

Сумма договора ………………………………………….…………………… и составляет (согласно прилагаемой смете / является договорной) …………………………………………………………………………………/……..…..………рублей.(цифрами и прописью) 2.2. Заказчик производит Подрядчику оплату ремонтно-отделочных работ в следующем порядке: .……………………………………………………………………………………………………………(предоплата в размере ….. руб. или % «…..» ……………. 20 ……) .……………………………………………………………………………………………………………(этап № 1 оплата выполненных работ по ремонту и отделке …..) .……………………………………………………………………………………………………………(этап № 2 оплата выполненных работ по ремонту и отделке …..) .……………………………………………………………………………………………………………(этап № 3 оплата при подписании акта приема-передачи работ) 2.3. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы.

Договор на ремонт кондиционеров

Договор на ремонт кондиционеров.

Договор на ремонт кондиционеров составляется между представителем — компетентным специалистом авторитетной компании «ЛЕОН ГРУПП» и владельцем стиральной техники, вышедшей из строя. Данный документ четко фиксирует информацию об обнаруженных повреждениях, стоимость проводимых мероприятий, ответственность сервисного центра перед клиентом. Составляется после проведения тщательной диагностики оборудования.

на ремонт оборудования

г. Москва « » 2013г.

________________ _______ именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК , в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ _________ , именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ , в лице Генерального директора ________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор на ремонт климатического оборудования (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства в течение срока действия настоящего Договора проводить ремонтные работы Оборудования систем вентиляции и кондиционировани я воздуха, установленные в офисе (далее – Оборудование), включая диагностику с выполнением настройки и ремонта (далее – работы по ремонту Оборудования). Оборудование установлено по адресу: _____________

1.2. Работы по ремонту Оборудования выполняются в удобное для ЗАКАЗЧИКА время, по предварительному согласованию. Объем, сроки и стоимость работ по ремонту Оборудования согласуются сторонами путем оформления калькуляции к настоящему Договору.

1.3. По окончании проведения работ по ремонту Оборудования, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки работ от имени ЗАКАЗЧИКА подписывают лица, имеющие надлежаще оформленную доверенность от ЗАКАЗЧИКА.

1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы по ремонту Оборудования в порядке и на условиях настоящего Договора, либо направить мотивированные претензии к выполненным работам в письменном виде.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ:

2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своевременно, качественно, в соответствии с требованиями заводов-изготови телей проводить ремонт Оборудования.

2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять ЗАКАЗЧИКУ информацию о состоянии Оборудования по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА.

2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ при проведении ремонтных работ.

2.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять требование правил пропускного и охранного режимов, действующих на территории ЗАКАЗЧИКА.

2.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ устанавливает 6 (шесть) месяцев гарантийного срока на выполняемые им работы по ремонту Оборудования, который исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ своими силами и за свой счет устраняет недостатки, допущенные по его вине в выполненных работах по ремонту Оборудования, обнаруженные в гарантийный срок. Наличие недостатков устанавливается двусторонним актом ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения недостатков ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от ЗАКАЗЧИКА письменного уведомления о выявленных недостатках. Гарантия не распространяется на случаи: неправильной эксплуатации результата работ (в частности, нарушения инструкции по эксплуатации); любого вмешательства со стороны ЗАКАЗЧИКА и/или третьих лиц, включая выполнение ремонта; утраты работоспособност и по причине отказа запасных частей, комплектующих, материалов, обладающих ограниченным сроком использования, естественного износа, а также в иных случаях возникновения неисправностей не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА:

2.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

2.2.2. ЗАКАЗЧИК обеспечивает свободный доступ к Оборудованию при проведении работ в соответствии с правилами безопасности, действующими на территории ЗАКАЗЧИКА.

2.2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку и оплату работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ при проведении ремонта Оборудования.

2.2.4. ЗАКАЗЧИК назначает ИСПОЛНИТЕЛЮ ответственное лицо по вопросам обслуживания: ________________ ____________

2.2.5. ЗАКАЗЧИК обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3. ПРИЕМКА РАБОТ.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по окончании выполнения работ по ремонту Оборудования уведомляет ЗАКАЗЧИКА о готовности работ. В момент получения Уведомления от ИСПОЛНИТЕЛЯ о готовности работ ЗАКАЗЧИК обязан принять работы от ИСПОЛНИТЕЛЯ по акту сдачи-приемки выполненных работ и подписать его или предоставить в течение 2-х дней мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме. Если в указанный срок оформленный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ ИСПОЛНИТЕЛЮ не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

3.2. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Читайте так же:  Заявление об обеспечительных мерах в исполнительном производстве

4.1. Стоимость работ по Договору определяется Калькуляцией ИСПОЛНИТЕЛЯ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Оплата производится путем зачисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п.8 настоящего Договора.

ЗАКАЗЧИК оплачивает работы, предусмотренные настоящим Договором после оформления акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи счета-фактуры, в течение 7 (семи) банковских дней с момента предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета.

4.2. Оплате подлежит стоимость ремонтных работ Оборудования, стоимость приобретенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ запасных частей и расходных материалов, используемых по мере необходимости.

4.3. Оплата запасных частей, расходных материалов и ремонтных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета, предоставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не позднее срока, указанного в п.4.1. настоящего Договора.

Стоимость ремонтных работ и материалов, не предусмотренных настоящим Договором, определяется Калькуляцией и предварительно согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке и размере, установленном действующим законодательство м.

5.2. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, установленных пунктами 2.2., 4.1.-4.3. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить проведение ремонтных работ Оборудования до момента исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Договору.

5.3. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ срока выполнения работ по ремонту Оборудования, ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выплаты штрафа в размере 0,1% от суммы причитающегося ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждения за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты работ по Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать от ЗАКАЗЧИКА выплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с « » ________________ 2013г. и действует до « » _______________ 2014г., если не расторгнут ранее в соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора. Действие настоящего Договора пролонгируется с момента истечения срока его действия на каждый последующий период, равный 12 (двенадцати) месяцам, при условии, что ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора не направила письменного уведомления о нежелании продлить его действие.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.3. Договор может быть досрочно прекращен по инициативе одной из сторон. При этом одна из сторон должна уведомить другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней о прекращении выполнения Договора в письменном виде. В случае досрочного расторжения Договора стороны подписывают протокол о расторжении или досрочном прекращении Договора и проводят все финансовые расчеты.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы и Московской области.

Договор на обслуживание техники: 5 типичных ошибок при составлении

Чтобы избежать дополнительных расходов, сделайте перечень сервисных услуг максимально конкретным. Настаивайте на условии, согласно которому вы оплачиваете по договору на обслуживание торгового оборудования только те услуги, которые исполнитель реально оказал. Установите ответственность исполнителя в форме неустойки за каждый случай невыполнения им обязательств.

Практически все владельцы магазинов, у которых на балансе есть торговое, холодильное, тепловое, технологическое и прочее оборудование, время от времени сталкиваются с необходимостью его сервисного обслуживания и ремонта. Некоторые справляются своими силами, другие предпочитают обращаться к услугам сторонних специалистов. Однако нередко, заключая договор на обслуживание техники со специализированным сервисным центром, компании принимают на себя невыгодные обязательства. На что нужно обратить внимание при подписании договора?

Специфика услуги по обслуживанию торгового оборудования и его ремонта заключается в том, что предоставляется она периодически: ежедневное присутствие специалистов в месте нахождения торгового оборудования не требуется. Техники приезжают только для проведения плановых регулярных осмотров оборудования (1–2 раза в месяц или чаще) или для устранения неисправностей. Чтобы у вас всегда была возможность обратиться за квалифицированной помощью и получить ее в нужные сроки и нужного качества, заключая договор на обслуживание техники, проверьте, насколько его условия соответствуют вашим интересам.

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня, Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное получить перечень выявленных нарушений!

Пять типичных ошибок при заключении договора на обслуживание техники

Ошибка 1. Не согласовали существенные условия договора

Предмет договора со специализированным агентством составляют два вида операций — выполнение ремонтных работ и оказание услуг по техническому обслуживанию, оговоренных в спецификации или ином приложении к соглашению. Такой договор считается смешанным (п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее — ГК РФ), так как содержит элементы сразу двух договоров — подряда и возмездного оказания услуг. Чтобы такой контракт считался заключенным, необходимо согласовать существенные условия — обязательства, которые заказчик (владелец торгового оборудования) и исполнитель (специализированная организация) принимают на себя. Однако на практике стороны нередко не конкретизируют обязательства — например, оговаривают не все виды работ (услуг) либо указывают их в самом общем виде.

Последствия. В случае спора договор будет признан незаключенным, поскольку существенные условия в нем не согласованы, а значит, никаких прав и обязанностей у сторон не возникло. В частности, заказчик будет не вправе требовать от исполнителя выполнения всех обязательств, однако сможет потребовать вернуть перечисленные ему деньги (расценив их получение как неосновательное обогащение). Все это создает риск простоя оборудования из‑за неисправностей, вследствие чего заказчик не будет иметь возможности своевременно и качественно оказывать услуги, что может негативно сказаться на его деловой репутации.

Как правильно. Перед подписанием договора убедитесь, что в документе или приложениях к нему перечень всех необходимых вам работ и услуг максимально конкретизирован (рисунок, приложение № 2 к договору).

Если вам потребуются какие‑либо услуги, не предусмотренные договором или приложениями к нему, исполнитель может отказать вам либо согласиться предоставить их за отдельную плату.

Обратите внимание: серийные номера и иные характеристики оборудования, передаваемого на сервисное обслуживание, указывать необязательно, поскольку оно само по себе не является предметом договора.

Помимо предмета, в договоре необходимо зафиксировать сроки выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Поскольку контракт заключается не на разовые операции, а на длительный период (как правило, на год и более), сроки выполнения конкретных работ должны отсчитываться от даты поступления к исполнителю соответствующей заявки заказчика по телефону, факсу, электронной почте или иным доступным способом. Например, можно указать, что исполнитель осуществляет для заказчика плановые работы, перечисленные в приложении (осмотр, диагностика, устранение мелких неполадок и прочее), с периодичностью раз в неделю, а все остальные работы по заявкам заказчика — в срок не более 3–5 рабочих дней со дня получения заявки. Если ремонт требует большего времени, конкретные сроки согласовываются сторонами дополнительно. Фиксировать направление исполнителю заявок на ремонт и их получение адресатом заказчик может, например, сохраняя электронные письма или факсограммы. Для этого в соглашении должны быть указаны адреса электронной почты и номера факсов.

При желании стороны могут согласовать в договоре конкретные требования к специалистам исполнителя — например, наличие диплома с присуждением соответствующей квалификации, опыт работы с конкретным оборудованием.

Нелишним будет предусмотреть обязанность исполнителя консультировать заказчика лично — по телефону, электронной почте и иными подходящими сторонам способами — по вопросам, касающимся обслуживания торгового оборудования.

Ошибка 2. Выбрали невыгодную систему платежей

Подавляющее большинство специализированных организаций предоставляют заказчикам услуги на условиях абонентского обслуживания. Это значит, что исполнитель ежемесячно за регулярную плату выполняет плановые осмотры оборудования и устраняет возникающие в процессе его эксплуатации недостатки. Если же в течение отчетного месяца оборудование не ломается, то заказчик не обращается к исполнителю, но ежемесячную плату по договору все равно обязан внести.

Последствия. Очевидны негативные имущественные последствия для заказчика: он вынужден оплачивать услуги, которые ему реально не были оказаны. А ведь эти денежные средства он мог потратить на решение других бизнес-задач.

Как правильно. Несмотря на то что специализированные организации в большинстве своем предпочитают заключать с коммерсантами абонентский договор, заказчику все же стоит попытаться включить в контракт условие, согласно которому он платит только за те услуги, которые он заказал, а исполнитель реально предоставил (рисунок, п. 4.4 договора). Если исполнитель заинтересован в сотрудничестве с компанией (например, она является крупным клиентом, который передает на обслуживание большую партию торгового оборудования), то не исключено, что он согласится на эти условия.

Ошибка 3. Не предусмотрели пролонгацию договора

Читайте так же:  Федеральный закон статья 4 пункт 5

Договор на ремонт и техническое обслуживание торгового оборудования заключается, как правило, на определенный срок (на год и более). Окончание срока действия договора может приходиться на праздничные или нерабочие дни (например, на майские или январские праздники).

Последствия. Если заказчик и исполнитель до истечения срока действия соглашения не договорятся о его продлении или не заключат новый договор, обязательства сторон прекращаются. Тогда в случае выхода оборудования из строя во время долгих праздников, таких как новогодние, бизнес заказчика не будет нормально функционировать, что повлечет за собой существенные убытки. Например, продовольственный магазин вряд ли сможет работать без холодильников: в его ассортименте всегда есть скоропортящиеся продукты или товары, требующие хранения при определенной температуре. В итоге заказчик будет вынужден искать альтернативные способы решения проблемы, и ему, вероятно, придется обратиться в другую компанию, которая сможет устранить поломку. Однако ее услуги, учитывая праздничные дни и разовое обращение, будут стоить дороже.

Как правильно. Всегда помните о сроке действия соглашения и по его окончании либо продлевайте договор, либо заключайте новый. Кроме того, можно сразу заключить контракт на определенный срок, но с условием его автоматической пролонгации неограниченное число раз. Однако это будет возможно только в том случае, если ни одна из сторон не откажется от договора (например, за месяц предупредив другую сторону, что не намерена продлевать договор).

Согласно ст. 190 ГК РФ, срок действия договора можно закрепить, указав точную дату, если она известна сторонам (например, «Настоящий договор действует до 31 декабря 2014 года»), либо период времени («Настоящий договор действует в течение года с момента подписания»). Также стороны могут определить в договоре начальный и конечный сроки выполнения работы (ст. 708 и 783 ГК РФ).

Ошибка 4. Заказчик подписал акт без замечаний

По окончании каждого отчетного месяца обслуживания исполнитель составляет акт о выполненных работах, где указывается перечень предоставленных услуг, их объем и качество, которое оценивает заказчик. Помимо этого, исполнитель включает в акт стандартную формулировку о том, что все обязательства в текущем месяце он выполнил своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством и что заказчик претензий к нему не имеет.

Последствия. Если заказчик добровольно и без возражений подпишет акт, включающий такую формулировку, в дальнейшем в случае необходимости он не сможет доказать в суде, что работы были выполнены некачественно: такие утверждения будут опровергаться содержанием акта. То же самое произойдет в том случае, если акт, полученный, например, по почте, заказчик отказался подписать без объяснений отказа. Это будет означать, что исполнитель осуществил работы в срок и с надлежащим качеством.

Как правильно. Получив от исполнителя акт о выполненных работах, внимательно ознакомьтесь с его содержанием и укажите все недостатки в обслуживании (ремонте) за отчетный месяц (например, несвоевременный выезд по вызову заказчика, отказ от предоставления услуги, ее некачественное выполнение, вследствие чего оборудование пришло в негодность и восстановлению не подлежит). Акт вместе с вашими возражениями отправьте обратно исполнителю, потребовав либо устранить недостатки, либо возвратить деньги, уплаченные за работы, которые вследствие ненадлежащего качества не имеют для вас потребительской ценности. Свои требования заказчик указывает в сопроводительном письме в адрес исполнителя, а недостатки и замечания — в самом акте. Отправить письмо нужно с курьером или по почте — с описью вложения и оттиском почтового штемпеля, подтверждающим прием почтового отправления. Обязательно возьмите соответствующую квитанцию: по указанному в ней номеру почтового идентификатора вы сможете контролировать движение письма на сайте «Почты России» и убедиться, что исполнитель его получил.

Ошибка 5. Ответственность исполнителя установили в виде взыскания убытков

На выполненные ремонтные работы исполнитель, как правило, дает гарантию. В случае выявления недостатков заказчик сообщает о них исполнителю, и тот устраняет их в срок, указанный в договоре на обслуживание техники, а при отсутствии такового — в течение согласованного с заказчиком периода. Однако у заказчика могут возникнуть и иные требования к исполнителю — например, о возмещении причиненных ему убытков (в частности, если оборудование после ремонта перестало работать и восстановлению не подлежит). Кроме того, заказчик может взыскать с исполнителя сумму доходов, не полученных из‑за невозможности оказывать услуги, если, например, оборудование было отремонтировано некачественно и пришлось повторно вызывать специалиста, который приехал только через несколько дней.

Последствия. Факт и размер убытков, вину исполнителя, а также причинно-следственную связь между убытками заказчика и противоправным поведением исполнителя в форме действия (например, некачественного выполнения ремонта) или бездействия (невыполнения обязательств по договору) обязан будет доказать заказчик.

Как правильно. Более выгодным для заказчика является условие о выплате неустойки за каждый случай невыполнения или ненадлежащего выполнения исполнителем своих обязательств; тогда заказчик должен лишь доказать факт невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств подрядчиком, но не подтверждать причинение убытков (ст. 330 ГК РФ).

Поэтому внесите в соглашение условие о том, что за нарушение обязательств исполнитель должен выплатить заказчику неустойку в виде фиксированной денежной суммы либо процента от стоимости невыполненных работ (рисунок, п. 5.3 договора). Указание в договоре на штрафной характер неустойки нужно для того, чтобы при необходимости вы смогли взыскать убытки в полном размере сверх неустойки.

Информация об авторе и компании

Александр Бычков окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «юриспруденция». Автор монографий «Смешанный договор в гражданском праве РФ» и «Использование векселя в гражданском обороте», а также более 300 статей.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (РЕМОНТ ТЕХНИКИ)

ДОГОВОР No. ____
на выполнение ремонтных работ
г. ___________ «___»_________ ____ г.

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, свидетельство о регистрации No. _____________ серия ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
а) на ремонт техники — _________________________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________ (_______________) руб. с учетом НДС — __% (согласно Приложению No. 1).
2.2. Заказчик производит предоплату за указанные услуги в размере __% от общей суммы настоящего договора в течение ______ дней с момента заключения настоящего договора. Окончательный расчет производится по факту выполненных работ на основании предоставленных актов сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Установленная в договоре стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
а) предоставить дефектные ведомости для выполнения работ по договору;
б) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору;
в) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика;
г) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами.
3.2. Обязанности Подрядчика:
а) производить работы согласно дефектным ведомостям и заявкам Заказчика;
б) выполнять работу точно следуя предоставленным дефектным ведомостям;
в) выполнять работу согласно требованиям технической документации ____________________;
г) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе согласно дефектным ведомостям и заявке Заказчика.
4.2 Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
4.3. В случае непредоставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение 3-х дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком.
4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды ремонта, не предусмотренные дефектной ведомостью, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.
4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор действует с «___»___________ ____ г. по «___»___________ ____ г.
6.2 Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются письменными соглашениями сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
М.П. М.П.